Проблемы с выплатами и задержкой денег - исполнение договоров на электромонтажные работы с ООО, являющимся генподрядчиком от фонда капитального ремонта

Question

Меня зовут Александр. Вопрос такой. У меня ИП, я заключил 5 договоров на выполнение электромонтажных работ с ООО, которое является генподрядчиком от фонда капитального ремонта. Работы производились в соответствии с графиком. Авансы приходили не полностью на мой расчетный счет. В октябре 2017 я написал им уведомление о приостановлении работ и жду от них денег до сих пор. На мои звонки они отвечают, что в конторе денег нет, так как фонд им не перечисляет. Но договор я заключил с ними, а не с фондом. Как мне быть в такой ситуации, ведь работы растягиваются по времени, и я сомневаюсь в порядочности их фирмы.

Максимов Максим Владимирович · Accepted Answer

Отказывайтесь от исполнения, взыскивайте убытки через суд ГК РФ Статья 719. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 719 ГК РФ ""1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328). ""2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Филюк Владимир Павлович · Answer

Вы или Ваш адвокат можете направить заказной почтой с уведомлением претензию обществу, с которым у вас заключен договор, после истечения одного месяца со дня ее получения направить в арбитражный суд по месту нахождения ответчика исковое заявление, уплатив госпошлину за подачу иска. 
Ваши расходы истца на оплату услуг адвоката суд взыщет с ответчика при удовлетворении иска. Вам нужен адвокат?

Проблемы с выплатами и задержкой денег - исполнение договоров на электромонтажные работы с ООО, являющимся генподрядчиком от фонда капитального ремонта

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)

Юридические услуги в Самара

Похожие вопросы

Проблемы с переводом пенсионных отчислений - неясно, в какой фонд перечисляются деньги и зачем нужны актуальные данные

Проблемы с выполнением договора на ремонт квартиры - Куда обратиться и как поступить?

Как получить оплату за выполненные электромонтажные работы после разрушения фирмы

Работа представителя иностранного инвестиционного фонда в России - наказание, законность и требования

Фирма отказывается выплатить за выполненную работу - Как решить проблему без акта приемки работ?

Взносы в фонд капитального ремонта - возможность запросить информацию о состоянии и требовать оплаты за использование средств

Судебная процедура - расторжение договора строительного подряда и возврат оставшегося аванса заказчику

Как правильно оплатить фирме Б за выполненную работу и избежать претензий от фирмы А?

Проблемы с ремонтом квартиры - фирма отказывается выполнить работу и рабочие обвиняют в сговоре

Как взыскать оплату за выполненные работы без письменного указания генподрядчика?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59