В договоре указан только срок изготовления - 21 рабочий день, срок установки не указан.
Вопрос №723316
из г. Кемерово
опубликован 06.02.2009, 10:16
опубликован 06.02.2009, 10:16
Поясните ситуацию:23.06.08 потребителем был заключен договор на изготовление, доставку и установку балконного блока из ПВХ (оплата 80% сразу, 20% перед монтажом). В договоре указан только срок изготовления - 21 рабочий день, срок установки не указан. Первоначально привезли дверь, которая оказалась с дефектами: открывалась в другую сторону, увезли, привезли другую; при установке (29.07.08) она оказалась короткая (от пола около 10 см.), чтоб не переделывать, потребитель согласился на предложение подрядчика закрыть порогами с обеих сторон. С наружней сделали сразу, с внутренней обещали позже, однако сделали лишь после того (08.12.08), как потребитель обратился в суд с требованиями обязать устранить недостатки, уплатить неустойку за нарушение сроков окончания работ и компенсировать моральный вред. Решением мирового судьи в иске полностью отказано, так как посчитал, что сроки окончания работ не нарушены (применил ст. 314 ГК), установка порогов не являлась предметом договора. Так ли это? прошу комментариев.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте Елена,
даже комментировать сложно, поскольку данная категория дел относится к беспоигрышным. Хотелось бы почитать исковое заявление прежде чем помочь Вам в решении данного вопроса.
С уважением.
06.02.2009, 11:09
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 53 минуты
Юристы ОнЛайн: 42 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
817
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 392
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 904
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 898
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
32
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 243
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 349
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 867
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
376
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
246
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 164
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 612
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
37
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 673
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 284
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
1 062
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 924
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 282
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
227
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.6
1 756
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Курамшин Р. Р.
5
5 085
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 120
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 426
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 132
отзывa
Спросить
Юридические услуги в Кемерово
Представительство в суде по гражданским делам
1030
Представительство в суде кассационной инстанции
940
Представительство в суде по административным делам
907
Представительство в судах общей юрисдикции
1012
Представительство в суде апелляционной инстанции
971
Представительство в арбитражном суде
975
Представительство интересов в арбитражном суде
901
Похожие вопросы
Права потребителя в случае отсутствия указания срока изготовления и установки пластиковых окон в договоре
Могу ли я составить претензии на выплату неустойки по обоим договорам и какой процент по закону за каждый день просрочки?
Отказ исполнителя выплатить пени за нарушение договора - правомерность требований заказчика
Значение пунктов в договорах о выплате неустойки за просрочку изготовления и установки встраиваемой мебели.
Возможность возврата денег за дверь с учетом услуг доставки и установки - разбор ситуации
Сроки изготовления и установки, указанные в договоре, были серьёзно нарушены изготовителем.
Проблемы с кухонным гарнитуром - несоответствие цвета, неправильные размеры и некачественная установка
Проблемы с установкой натяжного потолка - несоответствие цвета и некачественный монтаж. Как поступить и какие права есть?
Срок изготовления и установки ПВХ окон истек месяц назад - с какого момента начисляется неустойка?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут