Виталий, вам нужно письменную претензию. У вас должен быть заключен с МОГ договор на соответствующие работы (присоединение или врезку и т.п.). Счет выставляется на основании договора и только. В договоре указывается срок выполнения работ, обычно это не календарные дни, а рабочие.

Лучше оформить отказ от исполнения договора подряда по ст. 715 ГК РФ

ч. 2 ст. 715 ГК РФ. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

НО у вас должны быть прописаны сроки. Если сроки не прописаны, то договор вообще нужно признавать незаключенным, это другое требование.

ч. 3 ст. 715 ГК РФ. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В ЭТОМ СЛУЧАЕ вам нужно направить ПИСЬМЕННОЕ требование об устранении недостатков, указать срок.

Здравствуйте Максим Юрьевич! при письменном решении вычета денежных средств соглашаюсь что работы произведены и мне придется доказывать где брак, а где нет, (и пошло поехало- комиссии за комиссиями , да и денег скорее всего не увижу даже по суду) может просто расторжение договора ? основание - не выполнение работ , пусть доказывают что и как?

Здравствуйте, Вячеслав.

Важно, что указано в вашем договоре подряда, как прописана приемка работ (акт сдачи и т.д.). Если акт не подписывали, но у вас есть доказательства выполнения работ в объеме и в срок, то необходимо направлять претензию.

Вы не указали, ваш заказчик юр.лицо или физ.лицо.

Формально ИП обязан вести на вас трудовую книжку, оплачивать налоги и взносы в ПФР, ФСС, ФОМС. Судя по всему он этого не делал. Чтобы не брать на себя эти расходы и далее (это 35% примерно % сверх вашей зарплаты), ему проще заключить с вами соглашения как с ИП (тогда вы сами за себя платите налоги, видимо патентная система налогообложения - это предположение, а также взносы в ПФР и т.п.). Помните, оформив ИП даже без дохода вы все равно будете обязаны платить за себя взносы в ПФР.

А соглашение с вашим ИП нужно читать, иначе только догадки.

Рекомендую вам уточнить в ИФНС какие у вас будут обязательства, в зависимости от системы налогообложения и проч.

Игорь, здравствуйте.

Во-первых, вы не обозначили свой статус - работник или работодатель. От этого зависит ответ на вопрос.

А также зависит от того, какие именно работы выполняются в рамках договора подряда.

Только предъявить требования о возмещении убытков бывшему арендодателю. Если вам удастся доказать, что возникли. Если у вас есть проект соглашения и акта (например, направленный по эл.почте), то уже лучше. Важно, что указано в соглашении, а также что на этот счет в договоре аренды. Было ли уведомление о расторжении или по взаимному соглашению.

Получите выписку из ЕГРП на помещение, посмотрите, что там сейчас указано.

А так, у вас пока ничего нет, к тому же он еще и вам может предъявить претензии, если это недобросовестный арендодатель.

Если остались вопросы, обращайтесь за консультацией.

1 августа собственник повесил замок на магазин, перекрыв доступ к товару. Это зафиксировано участковым, но дело не возбуждено. После этого я, опасаясь за целостность товара , все вывез. Собственник воспользовался этим и сдал место другому новому арендатору. Мне соглашение о расторжении договора не отдает. Что сейчас предпринимать? Идти в прокуратуру или в суд?

Ответить на вопрос можно, только ознакомившись с обоими договорами (есть ли там соответствующие условия).

В любом случае, вы можете подписать соглашение о расторжении договора (старого) той же датой, которой были заключены оба договора. Чтобы не путаться.

Если остались вопросы, обращайтесь за консультацией.

Елена, здравствуйте.

Уточните детали ситуации. в связи с чем возникло требование?

ИП создается и регистрируются гражданином по место своей постоянной регистрации.

Нинель Анатольевна, здравствуйте.

Во-первых, взять договор и посмотреть реквизиты (там должен быть указан ы наименование, ОГРН, ИНН компании, ее юридический адрес). Далее проверить ИНН или ОГРН на сайте ФНС России egrul.nalog.ru (по ИНН). Вы получите выписку в формате ПДФ, в выписке будут данные на компанию, включая лицо, которое является руководителем.

Если вы платили наличными, у вас должен сохраниться платежный документ, на нем тоже должны быть реквизиты продавца.

Важно проверить, совпадают ли они с теми, что указаны в вашем договоре.

Если совпадают, направлять по юр.адресу претензию, далее в суд в рамках защиты прав потребителя.

Если не совпадают, это это уже уголовно наказуемое деяние, мошенничество.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь за консультацией.

Согласно п. 9 ст. 51 Градостроительного кодекса

В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство или орган местного самоуправления непосредственно либо через многофункциональный центр. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2) градостроительный план земельного участка;

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.

А что у вас в договоре на безвозмездное пользование сказано на этот счет, учитывая ст. 695 ГК РФ о расхода на содержание вещи = помещения? Коммунальные платежи вы оплачиваете? У вас сумма платежей превышает лимит на квартал без закупок?

Здравствуйте.

Арбитражный суд должен направить в ваш адрес Определение о принятии иска и назначении предварительного заседания, так указать дату заседания и требуемые действия сторон, в т.ч. отзыв.

Если вы оплатили часть долга, в отзыве вы должны указать когда и в какой сумме оплачен, каким документом, приложить заверенную копию. В этом случае вам нужно указать, что вы просите отказать в этой части иска. Также важно указать в целом признаете ли вы исковые требования или нет. Если нет, на чем основаны ваши возражения. Вы также можете оспорить сумму процентов. если предъявлена.

Если же вы намерены производить оплату и с этим согласен истец, можете сделать мировое соглашение (в т.ч. с рассрочкой уплаты долга, снижением процентов за просрочку уплаты - точно вы не указали, что от вас требует истец) и представить его на утверждение суда.

Важно, если вы оплатили давно и срок давности истек, вам следует об этом заявить и требовать отказать в иске на этом основании.

Если остались вопросы или вам нужно подготовить проект отзыва в суд, обращайтесь.

Виталий, здравствуйте.

Ответ на вопрос зависит от того, что точно указано в условиях вашего договора (точное определение объекта, порядок цены и условия ее изменения, чтобы понять законность требований застройщика).

Если объект не был сдан в срок, возможно предъявить встречное требование о взыскании пени и погасить этим требованием стоимость дополнительной площади. В любом случае, юристу нужно видеть именно ваш договор.

Владимир, здравствуйте!

В идеале нужно видеть документы, а также понимать предмет иска, с которым вы собираетесь в арбитражный суд, и для какого правового основания вы собираетесь доказывать заключенность допа.

Теоретически ваш контрагент совершил конклюдентные действия и принял эту конкретную оферту, оплатив счет. Важно видеть доп.соглашение и его условия и что написано точно в счете, чтобы с уверенностью давать совет.

Если остались вопросы, обращайтесь.

Жалоба подается через суд, который вынес решение - районный. Суд направляет жалобу сам. Но в жалобе указываете суд апелляционной инстанции с дополнением "через .... суд".

Помните также про требования к содержанию и составу апелляционной жалобы.

Если кратко, вам нужно 2 договора между вами, один на электромонтажные работы, другой - на покупку зем. участка. В обоих договорах указать стоимость. Потом, после наступления оплаты, сделать соглашение о зачете встречных ((денежных) требований. Рекомендую делать договор на покупку з/у после выполнения электро-монтажных работ.

Либо

Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.

Например, систематическое уклонение без уважительных причин от участия в общем собрании участников общества, лишающее общество возможности принимать решения по вопросам, требующим единогласия всех его участников; ВАС указывает, что при решении вопроса о том, является ли допущенное участником общества нарушение грубым, необходимо, в частности, принимать во внимание степень его вины, наступление (возможность наступления) негативных для общества последствий.

Нужны доказательства.

Либо

он у вас не оплатил долю, например, тогда доля должна перейти ООО и необходимы иные процедуры.

Либо

совершил противоправные действия, чем нанес убыток ООО

Либо

действовал в интересах конкурента

и т.п.

Вообще, надо бы видеть ваш устав.

А сам он не изъявил желание выйти или у вас это уставом не предусмотрено?

Стоимость зависит от объема услуг, в вашем случае разумно нанять юриста на месте, если ООО в Новороссийске. Данная категория споров рассматривается арбитражными судами.

Если адвокат не получил решение, то необходимо получать его самому, а если это входило в стоимость, то донимать адвоката. В любом случае можете уточнить у помощника судьи по телефону.

Надо бы видеть устав вашего ООО, чтобы понимать порядок отчуждения доли и возможные варианты ваших действий, если вы обе хотите продать ваши доли.

Покажите копии уставных документов юристу, обозначьте свои пожелания и условия других участников общества.

Обязательно в течение 5 раб.дней уведомить налоговую и фонды об открытии счета в банке, иначе штраф.

Вы в Росреестр уже подали? Если в свидетельстве и выписке все будет ок, то проблема исчерпана.

Не достаточно полно сформулировала вопрос. Договор купли продажи транспортного средства. Я так понимаю, если его зарегистрирует ГИБДД, а росреестр, то договор действителен, да?

Вы уступку по какому договору совершали?

Почему спрашиваю, есть норма в 214-фз "Передача гражданам прав путем уступки требования по договорам, которые заключены юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и связаны с инвестиционной деятельностью по строительству (созданию) многоквартирных домов и после исполнения которых у граждан возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, не допускается".

Что касается вопроса, то лучше покажите доки юристу, т.к. если в соглашении 4,5, а в акте 2,5 - не айс, мягко говоря.

Скорее всего на ваш автомобиль будет наложен арест. А так, если кроме пособия нет ничего, то просто будет висеть на вас испол. производство. Если взыскатель будет своевременно обновлять требования, то будет длиться бесконечно. Если вовремя не обновит, то через 3 года испол. производство будет прекращено.

По достижении ребенком 14 лет вы утратили иммунитет от расторжения трудовых отношений по инициативе работодателя.

Однако в соответствии со ст. 81 "Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 (сокращение штата) части первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором".

Т.е. вам обязаны предложить именно вакантную должность.

То, что вам предлагается, это перевод на срочный трудовой договор, а это не отвечает требованиям ТК. По разъяснениям ВС РФ данная должность (как предлагается вам) не является вакантной.

Если вы согласитесь и подпишите условия по срочному трудовому договору, при выходе работника договор с вами будет расторгнут.

Если вам предлагают просто временный перевод, то ситуация временно откладывается, т.к. работодателю снова придется решать вопрос о вашем трудоустройстве.

Если вам предлагают только эту должность, то это ненадлежащее выполнение работодателем условий сокращения и основания для восстановления вас на работе в судебном порядке.

Если цена твердая, то тут вопрос.

см. в ГК РФ. - Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены,

Если из АД не было возможности оценить соответствие объема работ и цены, то вариант возможен.

Если у вас стройподряд, то снов см. в ГК РФ.

"Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

5. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам".

Мораль. для точного ответа необходимо видеть документы и получить ряд разъяснений.

Неужели за 3 года не было НИ ОДНОГО документа по данному вопросу?! За оборудование на 2 млн.руб.?!

Ищите как следует, должен быть хоть один документ, хоть письмо, хоть претензия, любой, чтобы можно было прервать течение срока давности. Иначе плохи дела.

А вообще надо бы документ юристу показать, может он у вас как незаключенный, тогда увы.

Надо понять, когда они его на баланс поставили.

Безусловно, вы можете потребовать компенсации части ваших затрат, произведенных для исполнения данного договора.

Согласно ст. 717 ГК РФ "заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик ТАКЖЕ ОБЯЗАН возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу".

Вам необходимо письменно уведомить заказчика о произведенных затратах, понесенных убытках (у вас должны быть доказательства на случай спора), произвести возврат средств за вычетом указанных сумм.

НО вопрос, ваш заказчик сделал письменный отказ от договора? Иначе без письменного отказа он потом может и вам предъявить претензии.

В первую очередь это регламентируется договором. Если вы подрядчик, результат работ сдаете вы, а заказчик принимает. Поэтому логично, что подписанный акт направляет подрядчик, а заказчик уже либо принимает, либо направляет возражения.

В ЦБ РФ жалобу направляли?

В соответствии со ст. 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» прошу проверить действия банка в части соответствий требованиям:

• п. 2.7. Положения об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт (утверждено ЦБ РФ 24.12.2004 № 266-П) в части правомерности установления Банком кредитного лимита по счету Клиента, открытому для дебетовой карты при отсутствии заявления Клиента о предоставлении кредитного лимита и согласования условий кредитного договора в рамках договора банковского счета;

• ст.ст. 820, 850 ГК РФ в части правомерности установления технического овердрафта – кредита, начисления процентов, пеней, штрафов на технический овердрафт (кредит) при отсутствии письменного соглашения Банка и Клиента о предоставлении овердрафта в рамках договора банковского счета и согласования процентов и иных условий кредитования счета Клиента;

Если у вас овердрафт без вашего согласия, то овердрафт (согласно также указаниям ЦБ РФ ) это кредит, соответственно он оформляется путем заключения кредитного договора и только в письменной форме.

Смотрите указанные акты и Указания ЦБ РФ от 12.11.2009 № 2332-У.

Если будете подписывать, СРАЗУ подписывайте акты сдачи-приемки необходимым числом!! Чтобы не было потом претензий и споров.

Если вы как субподрядчик (т.е. нанятый подрядчиком исполнитель) выполнили работы в срок, то никаких санкций за генподрядчика по его договору с заказчиком вы не несете.

Вам необходимо направить подрядчику претензию о выплате задолженности. Но надо видеть ваши документы, т.к. если в них есть ошибки, основание иска будет другим (если будете через суд взыскивать).

Если ваш подрядчик не принимает работы, это также надо фиксировать.