Организация желает расторгнуть государственный контракт из-за неисполнения исполнителем работ до настоящего времени.
₽ VIP
Наша организация желает расторгнуть государственный контракт, причина заключается в том что исполнитель по государственному контракту до настоящего времени не преступает к исполнению государственного контракта, ссылаясь на непредоставление заказчиком исходных данных. Вместе с тем, условиями государственного контракта не предусмотрено предоставление исходных данных. Тем более исходные данные, указаные в техническом задании, общедоступны (это нормативные акты РФ, приказы о передаче автомобильных дорог общего пользования подведомственным учреждениям (соотвественно имеются в подведомственных учреждениях), индексы дефляторы (имеются на сайте Минэкономразвития) и тд.До настоящего времени результаты работ исполнителем заказчику не представлены, срок окончания работ - 15.12.2012. Вместо того, чтобы начать работу по исполнению госконтракта, исполнитель занимается перепиской с заказчиком, с требованием предоставить исходные данные.
1) Правомерны ли требования исполнителя о предоставлении исходных материалов для исполнения государственного контракта? P.S. Наша организация полагает, что исполнитель не заинтересован в исполнении контракта, а данные требования просто надуманы. Учитывая, что проводилось совместное (с участием представителей исполнителя) совещание, где обсуждался ход исполнения контракта, на котором исполнители обязались представить результаты работ, однако после совещания опять продолжилась переписка о том, что заказчики не прислали им исходные данные и они не могут начать работу.
2) Как расторгнуть контракт? В данном спорном правоотношении как мне кажется подлежат применению нормы договора подряда, поскольку государственный контракт на выполнение работ (услуг) по теме: разработка информационно-аналитических материалов... и тд.
что бы конкретно ответить на ваш вопрос, необходимо видеть ваш контракт и все сопутствующие переговоры. Однако в любом случае при расторжении , нужно руководствоваться гл.29 ГК РФ
Спросить"Вместе с тем, условиями государственного контракта не предусмотрено предоставление исходных данных".
В Вашем вопросе уже содержится ответ. Поскольку Договором не предусмотрена данная обязанность Заказчика, Исполнитель не вправе ссылаться на отсутствие "исходных данных", как объективное обоснование нарушений срока работ и Вы в данном случае требовать (в том числе в судебном порядке) расторжения договора с отнесением на Исполнителя всех издержек, связанных с нарушением условий договора.
СпроситьНа основании ч. 8 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 94-ФЗ) расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Как следует из п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Согласно п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
В соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
Cогласно ст. 768 ГК РФ к отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной ГК РФ, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд. Названная статья предусматривает принятие отдельного закона о подрядах для государственных и муниципальных нужд, однако соответствующий закон до настоящего времени не принят.
При таких обстоятельствах в регулировании подрядных работ для государственных и муниципальных нужд приоритетное значение остается за нормами ГК РФ: в части, не урегулированной ст. ст. 763 - 767 ГК РФ, должны применяться в зависимости от вида подрядных работ положения параграфа 3 или 4 гл. 37 ГК РФ, а затем - общие положения о договоре подряда (параграф 1 гл. 37 ГК РФ). Ни ст. ст. 763 - 767, ни положения параграфов 3, 4 гл. 37 ГК РФ не регулируют вопросы одностороннего отказа заказчика от исполнения договора, в связи с чем подлежат применению общие положения о подряде.
Если отказ заказчика от исполнения контракта мотивирован ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств, применение к отношениям сторон п. 2 ст. 715 ГК РФ обоснованно, а вывод о том, что односторонний отказ заказчика от исполнения контракта влечет его расторжение в силу п. 3 ст. 450 ГК РФ, является правильным. Ссылка же на нормы Закона N 94-ФЗ отклоняется, поскольку согласно ч. 1 ст. 1 Закона N 94-ФЗ он регулирует отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, а не вопросы исполнения и расторжения государственных и муниципальных контрактов на выполнение подрядных работ для государственных нужд.
Учитывая изложенное, орган местного самоуправления - заказчик вправе в рассматриваемом случае отказаться от исполнения муниципального контракта на осуществление подрядных работ и расторгнуть контракт в одностороннем порядке
СпроситьПо общим основаниям расторжения договора в связи с существенным его нарушением по нормам ГК РФ.
СпроситьВ связи с тем, что исполнитель (подрядчик) в установленные договором сроки не приступает к выполнению работ, это является основанием для обращения в арбитражный суд с иском о расторжении договора.
СпроситьМы являемся гос заказчиком. Заключили с исполнителем контракт на сумму 500 т. руб. по условиям контракта исполнитель предоставил нам банковскую гарантию на сумму 900 т. руб., по которой банк предоставил обеспечение исполнения контракта. Однако исполнитель отказался от исполнения контракта. Скажите, на какую сумму мы можем заявить требование по банковской гарантии. По условиям контракта предусмотрена ответственность исполнителя за неисполнение контракта в размере 10 процентов от суммы контракта.
Можно ли расторгнуть муниципальный контракт в одностороннем порядке со стороны исполнителя, если данное право предусмотрено контрактом для заказчика ссылаясь на п.19 ст.95 ФЗ-44 «Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта»
Расторгаться хотим из за сроков, срок исполнения контракта 25 дней, а прохождение экспертизы 60 дней, следовательно невозможно исполнить обязательства по контракту в обозначенный срок.
Какие последствия для исполнителя?
Спасибо!
Заключили госконтракт с фирмой. И хотим расторгнуть его в одностороннем порядке. Исполнитель выполняет свои обязательства ненадлежащим образом. По условиям контракта, Исполнитель обязуется выполнять свои работы на объекте Заказчика по определенному адресу. Но присутствие Исполнителя периодическое. Заказчиком была составлена претензия и отправлена Исполнителю. Исполнитель считает, что его присутствие ежедневно нецелесообразно и что в контракте нигде не прописано, что он обязан находится целый день на работе. В контракте действительно не прописан график работы, определенные часы. Исполнитель хочет подать в суд на Заказчика по этому основанию. Правомерны ли действия Исполнителя? Спасибо.
Есть ли административная ответственность для Заказчика или Исполнителя при наступлении случая:
По итогам запроса котировок по 44-ФЗ государственный контракт заключен 01.07.2016. Оплата по контракту прошла в соответствии с условиями контракта и нормами действующего законодательства. НО фактически исполнитель приступил к исполнению по контракту раньше (после определения исполнителя по результатам проведения запроса котировок, но ДО ДАТЫ заключения контракта) о чем свидетельствуют отчеты исполнителя, которые являются приложениями к контракту.
С уважением,
Елена.
Между Исполнителем и Заказчиком заключен госконтракт на 12 месяцев.
Исполнитель перечислил на банковский счет Заказчика денежные средства в обеспечение исполнения контракта, но договор обеспечения исполнения контракта не заключен.
Исполнитель не исполняет контракт 2 месяца.
Заказчик требует расторжения контракта и хочет удержать обеспечение исполнения контракта (денежные средства) в полном объеме.
Представители Исполнителя по вопросам организации и обеспечения оказания телематических услуг связи:
Помогите пожалуйста разобраться с ситуацией.
Был заключен договор на оказание услуг связи. Заранее был оговорен объем передаваемых услуг и цена. Договор был завершен, но исполнитель, не уведомив заказчика, продолжал оказывать услугу связи свыше полутора месяцев. Таким образом образовалась задолженность 2 млн. рублей. Должен ли заказчик оплачивать задолженность?
Государственного контракта возмездного оказания услуг № г. «» 2009 г.
Тер. орган федерального органа исполнительной власти, с одной стороны, и, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице, действующего на основании (реквизиты выданной лицензии связи на осуществление деятельности в области оказания услуг связи и лицензионные условия), с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в целях обеспечения государственных нужд на основании протокола открытого аукциона от «» 2009 года № заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем.
1. Предмет государственного контракта
1.1. По настоящему государственному контракту возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется согласно техническому заданию оказать телематические услуги связи (Приложение № 1 к настоящему государственному контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
1.2. В настоящем государственном контракте под термином «оказание телематических услуг связи» стороны договорились понимать «совокупность видов услуг связи по передаче информации через сети электросвязи», предоставляемых на основании лицензий связи, обеспечивающих Заказчику возможности:
доступ к сети связи оператора, включая, при необходимости, и организацию Исполнителем «последней мили» к объектам Заказчика; передачу трафика интерактивного голосового и видеообмена, критичного к задержкам и колебаниям задержек по классу обслуживания (QoS) «Высший»; передачу сообщений электронной почты; соединение по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации; доступа к сети услуги связи по передаче голосовой информации, оказываемой другими операторами связи, сети передачи данных которых взаимодействуют с сетью связи оператора предоставляющего услугу; соединение по сети передачи данных, за исключением соединений для целей передачи голосовой информации;
1.3. Оказание телематических услуг связи осуществляется для 14-ти объектов тер. органа (далее – пользователей):
1.4. Местом оказания телематических услуг связи являются:
1. Юридические адреса 14 объектов тер. органа.
1.5. Представители Заказчика по вопросам организации и обеспечения оказания телематических услуг связи:
Представители Исполнителя по вопросам организации и обеспечения оказания телематических услуг связи:
2. Цена государственного контракта
2.1. Финансирование настоящего государственного контракта осуществляется из средств федерального бюджета.
2.2. Цена государственного контракта включает в себя: стоимость 1 (одной) условной единицы перемноженной на количество объема принятой, переданной, отправленной, обработанной или хранимой информации в течение срока оказания телематических услуг связи, стоимости абонентской платы в месяц, стоимости единовременного платежа за порт.
2.3. Одна условная единица равна 1 Гб объема принятой, переданной, отправленной, обработанной или хранимой информации.
2.4. Стоимость одной условной единицы, а также стоимость абонентской платы в месяц, стоимость единовременного платежа за порт указываются Исполнителем в тарифном плане (Приложение № 2 к государственному контракту).
2.5. Годовой объем принятой, переданной, отправленной, обработанной или хранимой информации в соответствии с условиями настоящего государственного контракта должен составлять не более 1500 Гб.
2.6. Цена государственного контракта составляет 5.400.000 рублей, в том числе НДС () рублей.
2.7. Цена на оказываемые телематические услуги связи является твердой, включает все расходы, предусмотренные техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему государственному контракту), и не может изменяться в ходе исполнения настоящего государственного контракта.
2.5. Цена государственного контракта должна включать в себя расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, уплачиваемые Исполнителем в рамках исполнения настоящего государственного контракта.
3. Срок государственного контракта
3.1. Срок оказания телематических услуг связи по настоящему государственному контракту – с даты подписания государственного контракта до 00 часов 00 минут по московскому времени 1 января 2010 года включительно.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. В соответствии с условиями государственного контракта и техническим заданием (Приложение № 1) оказывать Заказчику телематические услуги связи на условиях, определенных настоящим государственным контрактом, соответствующими Приложениями к нему, лицензиями, а также в соответствии с Федеральными законами от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (ред. от 29.04.2008 г.) «О связи», от 08.08.2001 № 128-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлениями Правительства РФ, от 18.02.2005 № 87 (ред. от 24.01.2008) «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий», от 10.09.2007 № 575 (ред. от 16.02.2008) «Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи», от 23 января 2006 № 32 (с изменениями от 16.02.2008) «Правила оказания услуг связи по передаче данных», законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.1.2. Соблюдать сроки и устранять неисправности, препятствующие пользованию телематическими услугами связи Заказчиком.
4.1.3. Если иное не предусмотрено положениями настоящего государственного контракта, оказать телематические услуги связи лично.
4.1.4. Оказывать Заказчику телематические услуги связи в соответствии с законодательством Российской Федерации, стандартами, действующими в Российской Федерации, техническими нормами и правилами, лицензиями, а также настоящим государственным контрактом, по тарифному плану (Приложение № 2 к настоящему государственному контракту) для оплаты телематических услуг связи в российских рублях, единым и окончательным, – 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю, за исключением перерывов для проведения плановых профилактических и регламентных работ, а также стремиться к тому, чтобы проводимые им на сети планово-профилактические работы доставляли наименьшие неудобства Заказчику.
4.1.5. Ознакомить Заказчика с графиком проведения профилактических и регламентных работ и не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов, письменно уведомлять Заказчика о проведении таких работ. При необходимости проведения внепланового перерыва в оказании услуги Исполнитель обязан незамедлительно извещать Заказчика по факсу, электронной почте или иным способом, при котором возможно документальное подтверждение факта направления и получения извещения.
4.1.6. Вести учет объема оказанных Заказчику услуг и отражать его в ежемесячной Форме детализации счета (Приложение № 6), прилагаемой к выставляемому Заказчику счету.
4.1.7. Оповещать Заказчика о приостановке оказания услуги или о кратковременных перерывах в оказании услуги при проведении аварийных ремонтных работ в течение суток, но не менее чем за 24 часа до начала таких работ, устранять неисправности, препятствующие пользованию телематическими услугами связи.
4.1.8. Фиксировать время начала и окончания перерывов в оказании услуги, отражать перерывы в оказании услуги в Акте о перерывах в оказании услуг (Приложение № 4 к государственному контракту), направляемом Заказчиком, за исключением перерывов на регламентные и профилактические работы.
4.1.9. Предоставлять Заказчику сертификаты соответствия на все услуги, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.10. Обеспечивать выполнение требований по соблюдению тайны связи в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
4.1.11. Обеспечить восстановление работоспособности услуги в течение 48 (сорока восьми) часов.
4.1.12. Перечень филиалов Исполнителя, места их нахождения и режим работы; номера телефонов системы информационно-справочного обслуживания и унифицированный указатель информационной системы Исполнителя:
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Получать своевременную оплату от Заказчика за предоставленные услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.2.2. Приостанавливать оказание телематических услуг связи Заказчику в случае нарушения требований, предусмотренных настоящим контрактом, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Получать телематические услуги связи, оказываемые Исполнителем, на условиях и в объеме определенными настоящим государственным контрактом и техническим заданием (Приложение №1 к настоящему государственному контракту) в соответствии с техническими нормами, правилами, лицензиями, национальными стандартами.
4.3.2. Требовать от Исполнителя оказания услуги 24 (двадцать четыре) часа в сутки,
7 (семь) дней в неделю, за исключением перерывов для проведения плановых профилактических и регламентных работ.
4.3.3. Отказаться от оплаты телематических услуг связи, не предусмотренных настоящим государственным контрактом и предоставленных ему без его согласия.
4.3.4. Требовать от Исполнителя исключения третьим лицам возможности доступа к информационным системам, сетевые адреса или унифицированные указатели которых Заказчик сообщает в предусмотренном настоящим государственным контрактом виде.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. Принять предоставленные Исполнителем телематические услуги связи и своевременно их оплатить в объеме и сроки, в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.
4.4.2. Обеспечивать соблюдение требований Правил технической эксплуатации первичных сетей взаимоувязанной сети связи (ПТЭ ВСС) Российской Федерации при подключении своих или арендуемых им соединительных линий к оборудованию Исполнителя и использовать только сертифицированное оборудование, а также соблюдать правила эксплуатации этого оборудования.
4.4.3. Сообщать техническому персоналу Исполнителя о перерывах в оказании телематических услуг связи.
4.5. При исполнении настоящего государственного контракта стороны обязуются выполнять требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к операторам и пользователям услуг связи.
5. Исполнение государственного контракта
5.1. При заключении и исполнении государственного контракта изменение условий контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.2. При исполнении государственного контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему государственному контракту вследствие реорганизации юридического лица в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
6. Порядок оказания услуг
6.1. Оказание телематических услуг связи начинается со дня, указанного в Акте приема-передачи услуг. Факт оказания данной услуги ежемесячно подтверждается Актом приема-передачи услуг (Приложение № 3 к настоящему государственному контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
6.2. Если в течение 10 (десяти) банковских дней после получения Акта приема-передачи услуг Заказчик не подпишет его и не предоставит Исполнителю письменных замечаний по полученному Акту, то услуги считаются принятыми Заказчиком без замечаний.
6.3. В случае признания обоснованности замечаний Заказчика по Акту приема-передачи услуг (Приложение № 3), Исполнитель производит соответствующий вычет из суммы следующего счета.
6.4. В случае перерыва в оказании телематических услуг связи (если перерыв имел место по вине Исполнителя и не связан с проведением профилактических и регламентных работ), Исполнитель должен принять меры по устранению причин перерыва и возобновить оказание услуги в кратчайшие сроки, подписать направленный Заказчиком Акт о перерывах в оказании услуг (Приложение № 4 к настоящему государственному контракту), подтверждающий факт перерыва с указанием причины и времени перерыва. Исполнитель обязан регистрировать факты перерывов при оказании услуги в специальном журнале в течение 30 (тридцати) минут с момента обнаружения перерыва. Период перерыва исчисляется с момента приостановки оказания услуги и заканчивается в момент возобновления оказания услуги Заказчику.
6.5. Услуги по настоящему государственному контракту будут считаться оказанными с момента подписания обеими сторонами общего Акта приема-передачи оказанных телематических услуг связи.
7. Расчеты сторон
7.1. Расчеты между сторонами производятся ежемесячно в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится по тарифному плану (Приложение № 2) для оплаты телематических услуг связи в российских рублях.
7.2. Оплата за услуги связи по настоящему государственному контракту производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным (месяцем оказания услуг) на основании счета, выставленного Исполнителем и Акта приема-передачи услуг, подписанного сторонами по фактически предоставленному объему услуг, но не более цены контракта.
7.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Банка Исполнителя.
7.4. Расчеты между сторонами проводятся в следующем порядке:
7.4.1. Оплата оказанных услуг связи осуществляется по объему принятой, переданной, отправленной, обработанной или хранимой информации.
7.4.2. Окончательный расчёт с Исполнителем по настоящему государственному контракту производится в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания общего Акта приема-передачи оказания услуг между Исполнителем и Заказчиком.
7.5. Ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным (месяц оказания услуги), Исполнитель направляет Заказчику счет, счет-фактуру, а также Акт приема-передачи оказанных услуг (Приложение № 3) на основании показателей оборудования Исполнителя. Счет должен быть доставлен представителем Исполнителя в течение 10 дней с даты выставления этого счета. При выставлении счетов Исполнитель предоставляет Заказчику информацию по объемам и стоимости пропущенного трафика с разбивкой по типам трафика для каждого из подключенных портов Заказчика. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан подписать Акт приема-передачи оказанных услуг (Приложение № 3) и вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны уполномоченными лицами оригинал Акта приема-передачи оказанных услуг (Приложение № 3).
7.6. В случаях расхождения объемов оказанной услуги, согласно Акту приема-передачи оказанных услуг и объемов услуг по показателям оборудования Заказчика более чем на 3% в ту или иную сторону, Заказчик, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта приема-передачи оказанных услуг (Приложение № 3), обязан его подписать, указав в нем признанный и оспариваемый объем. В таком случае, стороны обязуются провести сверку данных объемов оказанных услуг. После установления причин расхождения данных стороны корректируют стоимость услуги в ближайшем расчетном периоде.
7.7. По окончании квартала, а также по мере необходимости, стороны осуществляют сверку расчетов за оказанные услуги и подписывают Акт сверки расчетов (Приложение № 5 к настоящему государственному контракту).
8. Качество услуг
8.1. Качество оказываемой услуги должно соответствовать стандартам, показателям, параметрам, заложенным в техническом задании (Приложение № 1).
8.2. Оказание услуги осуществляется в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), Правилами оказания телематических услуг связи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2007 № 575 (в ред. от 16.02.2008) в течение всего срока действия настоящего государственного контракта.
8.3. При обнаружении Заказчиком фактов ухудшения качества получаемой услуги, последний должен обратиться в службу эксплуатации Исполнителя по согласованному сторонами номеру телефона.
8.4. По решению Заказчика может проводиться контроль качества оказываемой услуги в независимой экспертной организации, выбранной в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
9. Гарантии качества
9.1. Исполнитель гарантирует, что оказываемые им услуги соответствуют требованиям, показателям, установленным в техническом задании (Приложение № 1) и условиям настоящего государственного контракта, а в случае возникновения неисправностей, препятствующих пользованию телематическими услугами связи Заказчиком, по вине Исполнителя, устранять их.
10. Ответственность сторон
10.1. В случае просрочки исполнения обязательства Исполнителем, предусмотренного настоящим государственным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по государственному контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненных обязательств.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
10.2. В случае просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного настоящим государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по государственному контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненных обязательств.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
10.3. В случае некачественного оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости государственного контракта.
10.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязательства по государственному контракту.
11. Форс-мажорные обстоятельства
11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему государственному контракту, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по государственному контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего государственного контракта не относятся.
11.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
11.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному государственному контракту.
12. Порядок урегулирования споров
12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего государственного контракта, были урегулированы путем переговоров.
12.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих обязательств по государственному контракту другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему государственному контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.
12.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством.
13. Подписание и вступление государственного контракта в силу
13.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения каждой из Сторон контрактных обязательств.
14. Расторжение государственного контракта
14.1. Расторжение государственного контракта допускается по согласованию Сторон, или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
14.2. В случае расторжения государственного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему государственному контракту Заказчик вправе заключить государственный контракт с участником размещения заказа, с которым заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Государственный контракт заключается с указанным участником размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.3. Если до расторжения государственного контракта Исполнителем частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового государственного контракта объем оказываемых услуг должен быть уменьшен с учетом объема оказанных услуг по ранее заключенному государственному контракту. При этом цена государственного контракта должна быть уменьшена пропорционально объему оказанных услуг.
14.4. Государственный контракт считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения государственного контракта обязательствам.
14.5. Стороны признают все условия настоящего государственного контракта существенными и при нарушении любого из условий одной стороной другая вправе требовать расторжения настоящего государственного контракта.
15. Прочие условия
15.1. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
15.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим государственным контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или настоящим государственным контрактом.
15.3. Все Приложения к настоящему государственному контракту составляют его неотъемлемую часть.
15.4. Настоящий государственный контракт, включая приложения к нему, составляет один целый документ.
16. Адреса и банковские реквизиты сторон.
Заключен госконтракт на проектные работы. Срок действия контракта 31.12.14. Подрядчик не успевает выполнить проект из-за неполного и несвоевременного предоставления заказчиком сведений. Можно ли продлить срок исполнения контракта учитывая следующую формулировку в контракте: Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств сторон по Контракту?
По договору подряда заказчик взял обязательства выдать исполнителю исходные данные в виде технического задания (документ 1) и в виде схемы с планировкой и размерами (документ 2). Исполнитель взял обязательства разработать эскиз (этап 1) и чертеж (этап 2).
Заказчик выдал техническое задание (документ 1) при подписании договора, а схему (документ 2) не разработал и не выдал исполнителю. Исполнитель выполнил этап 1 с задержкой сроков, календарный план договора не менялся и исполнитель задержал исполнение работ по этапу 2.
Заказчик принял решение об отказе от исполнения договора в соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ. Правомерно ли применение заказчиком в этом случае пункта 2 статьи 715 ГК РФ, если заказчик не выполнил свои обязательства по представлению исходных данных (документ 2), что привлекло к увеличению объема работ (документ 2 пришлось разрабатывать исполнителю самостоятельно)
В договоре есть пункт о том, что исполнитель не отвечает за нарушение своих обязательств, если это вызвано действием или бездействием заказчика.
Здравствуте!
Возникла сложность с расторжением контракта с невыполненными условиями со стороны исполнителя. По контракту исполнитель обязался оказать услугу (оценку уязвимости ТС) в течении 45 дней (календарных), согласно условиям контракт действует до 31 августа 2017 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме. Можно ли оставлять внесенную сумму обеспечения контракта и выставлять неустойку? Исполнитель обещает исполнить контракт с опозданием, однако за неисполнение нас, заказчиков, ожидает штраф со стороны надзорных органов.
Спасибо! С неисполнением не сталкивались.
Заключен контракт оказания услуг по ФЗ-44 на сумму 300 000 руб. Исполнитель не оказывает услугу своевременно. Возможно ли в период действия данного контракта заключить контракт с другой организацией исполнителем и в последующем обязать исполнителя по первому контракту оплатить за оказанные услуги исполнителю по второму контракту?