Вследствие чего требуются дополнительные работы по укреплению опорных столбов (увеличение сметы).

Да, вы можете расторгнуть договор субподряда, если стороны не могут прийти к соглашению о цене дополнительных работ, вызванных скрытыми дефектами старого основания. Согласно ст. 716 ГК РФ, подрядчик обязан предупредить заказчика о скрытых дефектах, которые могут повлиять на качество работ. Вы это сделали. По ст. 743 ГК РФ, если возникла необходимость в дополнительных работах, заказчик должен согласовать их, иначе подрядчик вправе приостановить работы. В вашем случае отсутствие согласия на весь объем укрепления является существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК РФ), что может служить основанием для расторжения договора.

Порядок действий:

1. Направьте подрядчику письменную претензию с требованием согласовать новую смету на укрепление всех опорных столбов. Укажите, что в противном случае вы будете вынуждены расторгнуть договор в одностороннем порядке. Зафиксируйте отправку (с уведомлением).

2. Если в течение разумного срока (обычно 10-30 дней) ответа не последует или последует отказ, вы можете заявить об одностороннем отказе от договора. При этом вы вправе требовать оплаты фактически выполненных работ и возмещения убытков.

3. В случае спора обращайтесь в арбитражный суд (если договор подряда связан с предпринимательской деятельностью) или суд общей юрисдикции. Исковое заявление подавайте после соблюдения претензионного порядка.

Резюме: расторжение договора возможно, но важно соблюсти досудебный претензионный порядок. Если ваши требования не будут удовлетворены, обращайтесь в суд. Рекомендую заручиться доказательствами: акты осмотра, переписка, сметы.

Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.