Проблемы с оплатой и расторжением договора - Как эффективно защититься в арбитраже и каковы шансы на успех?
опубликован 14.01.2014, 21:11
Наша компания разрабатывает сайты. В 2013 году разработали крупный сайт для одного заказчика, с которым теперь возникла проблема: заказчик не выплатил остаток суммы за разработку сайта и требует расторгнуть договор и вернуть предоплату.
Коротко о ситуации, срок выполнения работ был до 22.08.2013. Сайт к тому моменту уже был разработан и размещён в интернете, заказчику был предоставлен доступ для тестирования. По договору заказчик имеет право на 3 месяца бесплатного устранения найденных недочётов. Ссылаясь на это, заказчик попросил не подписывать акт выполненных работ, а подписать его по окончанию тестирования и исправлению найденных недочётов.
Помимо этого, Заказчик попросил провести ряд доработок, которые не входили в первоначальное техническое задание. За данные доработки была согласована стоимость работ и заказчик сам предложил дополнение к договору, где перечислялись доработки и их стоимость, а также срок сдачи проекта откладывается до 31.12.2013.
К сожалению это дополнение не было подписано, т.к. я находился в заграничной командировке в конце прошлого года, но заказчик их сам отправил на почту, с пояснениями что подпишем их по моему возвращению в декабре.
Однако, в декабре заказчик подал исковое заявление с требованием расторгнуть договор и вернуть предоплату. И это не смотря на то, что сайт полностью разработан, а также проведены дополнительные оговоренные доработки, которые не были оплачены.
Ещё важный момент, заказчик сам нарушил условия договора, касательно сроков предоставления всей необходимой информации для разработки сайта. Последние материалы им были предоставлены в июне-июле, хотя по договору - должны были быть ещё в феврале 2013 года, сразу при подписании договора.
Вопрос: как правильно защищаться в арбитраже, насколько это сложное дело и какова вероятность на успех?
Соответственно второй вопрос - стоимость Ваших услуг по представлению наших интересов в арбитражном суде.
P.S. предварительные ответы и советы прошу на email: lionvdv@mail.ru
С уважением, Дмитрий.
Средние цены, сформировавшиеся в г Воронеже, на оказание услуг по представлению интересов в арбитражном суде подготовка искового заявления 5 000 рублей, один день занятости представителя 8000 рублей. Именно по этим ценам происходит взыскание судебных расходов. Подготовка правовой позиции в том числе изучение имеющихся у вас документов при последующем участии в деле - бесплатно.
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Если договор составлен корректно - ничего сложного в этом деле нет. Но формирование правовой позиции по иску - платная услуга
Формирование правовой позиции - платная услуга.
Стоимость разовой консультации (изучение договора и прилагаемых к нему документов, заключение по делу (это возможно и дистанционно) - 2000 рублей.
Юристы ОнЛайн: 28 из 47 455 Поиск Регистрация
Юридические услуги в Воронеж
Похожие вопросы
Претензия на возврат суммы за неоказанные услуги - правовая ситуация и возможные варианты решения
Заказчик требует возврат суммы и неустойку после передачи проекта по экологии в надзорный орган
Особенности создания сайта и выполнение договорных обязательств - вопросы о предоставлении информации
Расторжение договора на разработку сайта - какие суммы должен вернуть подрядчик?
6. Подрядчик не вправе навязывать Заказчику включение в договор дополнительной работы или услуги.
Вопросы по разрыву договора и возможные последствия для ИП при обращении заказчика в суд
Заказчик требует возврат предоплаты, несмотря на выполнение работ без подписания договора подряда - что делать?
Отказ заказчика подписывать акты выполненных работ и вопрос возврата денег
Вопрос о правомерности одностороннего расторжения договора и возврате оплаты веб-сайта заказчику
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут