Имеем ли мы право на продление сроков исполнения контракта на период бездействия Заказчика?

Вопрос №1122653 из г. Кадников
опубликован 05.10.2010, 14:56

Наша организация заключила муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания для размещения детского сада. В условиях договора прописаны сроки выполнения работ, а именно: начало работ - с заключения настоящего контракта, но не ранее утверждения Заказчиком проектно-сметной документации. Проектно-сметную документацию составляет другая организация, с ней так же Заказчик заключил контракт. Несмотря на то, что контракт заключен 16 июня, она до сих пор не утверждена. Срок окончания выполнения работ по контракту не позднее 01 декабря 2010 г. В настоящее время Заказчик в одностороннем порядке пытается по неизвестным для нас причинам расторгнуть с нами контракт, хотя в условиях договора это не оговорено? Какие действия нам необходимо предпринять в данном случае, чтобы обязать Заказчика к исполнению своих прямых обязанностей - передать объект под строительство. Имеем ли мы право на продление сроков исполнения контракта на период бездействия Заказчика? Одновременно нам стало известно, что Заказчик передает объект под строительство другой организации, не уведомив нас об этом, не имея на это законных оснований?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Петрушин Андрей Геннадьевич

Юрист Петухово, стаж 15 лет

5.0 216 отзывов

Здравствуйте, Марина! Разместить заказ на выполнение указанных Вами работ у другого подрядчика Заказчик не вправе, не расторгнув предварительно муниципальный контракт с Вашей организацией. Исходя из изложенного Вами для расторжения контракта с Вашей организацией в одностороннем порядке у Заказчика оснований не имеется. Но для более точного ответа на Ваш вопрос необходимо изучить упомянутый контракт. Возможно требуется внесение каких-либо изменений. В любом случае для начала необходимо вступить в переговоры с Заказчиком для выяснения и разрешения возникших вопросов относительно исполнения сторонами условий контракта. Взаимонепонимание надо устранять. Возможно в дальнейшем такая переписка, протоколы совещаний и т.п., пригодятся в арбитражном суде, если до него дело дойдет.

05.10.2010, 15:25