Суд отказал во взыскании убытков Подрядчика, вызванных неисполнением встречных обязательств Заказчиком - что будет дальше?
опубликован 25.01.2022, 21:20
Коллеги подскажите, кто сталкивался со взысканием убытков, сегодня в АС г. Москвы, отказали во взыскании убытков Подрядчика, вызванные неисполнением встречных обязательств Заказчиком, данный факт установлен другим решением суда по спору между теми же участниками, а именно Заказчик не выполнил условия договора по предоставлению лифтов, в связи с чем Подрядчик поднимал материал вручную, в протоколе савещания Заказчик изьявил согласие на компенсацию затрат на подьем и попросил сделать рассчет затрат, я (это так же установлено решением суда по другому делу) рассчет был представлен после завершения работ, когда сумма затрат была сформирована, но суд отказал, сегодня только резолютивка, мотивировку еще не опубликовали, но кск я поняла, что суд не считает данные затраты подрядчика убытками, и всё время спрашивал про преостановку, мы не преостанавливались, так как считали что заручились готовностью заказчика компенсировать затраты, я сослалась на решения суда, где указано что даже без преостановки яПодрядчик имеет право ссылаться на 401 гк рф, в которой указано, что лицо неисполнившее обязательство, несет за это ответственность, а компенсация затрат-это ответственность. Как думаете, есть ли шанс в апелляции и почему судья решил, что такие затраты-не убытки. Спасибо.
Суд расценил это, как дополнит расходы, которые не подлежат взысканию, раз не было приостановки работ и запроса на повышение цены, на допработы.
Хотя у Вас в договоре указано на "предоставить лифт", а они не выполнили..
Стоит подать..
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 12 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)
Судья прав. Вы не останавливали работы. О каких убытках может идти речь? Апелляцию проиграете. Примеров тому - великое множество.
Видимо, речь идет о взыскании задолженности, но судя по тому, что Вы написали, соглашение о компенсации затрат межу заказчиком и подрядчиком не подписывалось. Доказать суду, что стороны договорились о компенсации Вы не смогли. В этом случае смотрите ст.716 ГК РФ.
Юристы ОнЛайн: 74 из 47 455 Поиск Регистрация
Юридические услуги в Москва
Похожие вопросы
Заказал строительство небольшого дома, строители не достроили и игнорируют, должны кое что доделать за что деньги были уплачены.
44 фз истек срок банковской гарантии исполнения контракта, а подрядчик не выполнил контракт
Коллеги, подскажите, в чем состоит проблема допустимости потестативных условий?
Предъявление претензии и возврат аванса за некачественные услуги по устройству резинового покрытия на объекте
Подрядчик уложил асфальт 1500 м. кв. с нарушением норм СНиП может ли заказчик не оплатить подрядчику выполненную работу.
Возврат денежных средств за некачественно выполненные кадастровые работы с возможностью аннулирования границ земельного участка
Как рассчитать компенсацию за некачественный монтаж забора?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут