Срыв сроков и требование о расторжении договора - шансы на победу Исполнителя и Заказчика в суде

В соответствии со ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. При этом, в соответствии со сложившейся судебной практикой такой отказ от договора будет считаться неправомерным, если просрочка была вызвана действиями (бездействием) самого Заказчика. Для одностороннего расторжения договора и взыскания перечисленного аванса необходимо направить уведомление об отказе от договора со ссылкой на статью гражданского кодекса и требование о возврате денежных средств. Уведомление направляется ценным письмом с уведомлением о вручении и описью. Обязательно укажите в нем дату расторжения, так Вам будет удобнее. Вы можете не принимать выполненную работу со ссылкой на утрату интереса в его дальнейшем исполнении в связи со срывом сроков. Дополнительные основания для расторжения могут быть предусмотрены в самом тексте договора. В случае отказа от возврата аванса можете подавать в суд. Однако еще раз убедитесь, что с Вашей стороны нет никаких нарушений условий договора. Лучше всего привлечь юриста для участия в таком деле.

Предоставление разумного срока является правом, а не обязанностью Заказчика.

Право на расторжение договора имеет право любая сторона договора - п. 1 ст. 450 ГК РФ ("изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором").

Пункты 2 и 3 ст. 450 ГК РФ указывают: "По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным."

Статья 717 ГК РФ гласит: "Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу." Это Ваш аргумент.

Заказчик не исполнил требование пункта 3 статьи 715 ГК РФ - если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Ваше право на основании статей 15 и 717 ГК РФ требовать в суде возмещения заказчиком всех Ваших расходов, убытков, упущенной выгоды, связанных с договором на разработку техзадания.

Закон на Вашей стороне - Вам нечего бояться.

Обоюдные права, шансы - по изучению документов, правильно выстроенной позиции в суде, обращайтесь есть опыт 8 921 89 22 921

Отношения вытекающие из договора подряда одни из самых сложных и запутанных. От того каким образом будут сформулированы требования истца в суде зависит очень многое. По собственному опыту по подрядным делам скажу, что шансов расторгнуть договор у заказчика из-за нарушения сроков практически нет. Но еще раз повторюсь, здесь очень многое зависит от формулировок договора, от того как подписаны акты, какая между вами была переписка. Если будет нужна помощь обращайтесь, потомучто подряды это именно моя специализация.

Заказчик не составлял ни Акт о выполненных работах, ни Акт о выявленных недостатках

Владимир Николаевич, а на основании какой нормы закона будет принят Акт в таких условиях?

PS - я работаю как ИП, исполнитель