Претензии по невыполнению объемов работ - как правомерно взыскать убытки от Заказчика?

Добрый день, Наталья Витальевна!

По заключенному договору подряда обе Стороны (и Подрядчик, и Заказчик) имеют определенные обязанности. Исходя из анализа представленных Вами условий договора подряда имеют место встречные обязательства Заказчика. Встречные обязательства Заказчика означают, что он обязан выполнить по договору конкретные обязательства, выполнение данных обязательств является основой для того, чтобы приступить к своим обязанностям Подрядчику. Встречные обязательства Заказчика у Вас предусмотрены в п. 1.5 Договора подряда. Согласно пункта 1.5. Договора Заказчик направляет Подрядчику письменную заявку по объемам взрывных работ (ВР) на планируемый период после согласования Управлением Ростехнадзора по РС (Я) плана горных работ; письменную заявку на выполнение ВР по каждому взрывному блоку, после чего Подрядчик приступает к работам.

На основании вышеизложенного пункта Заказчик обязан согласовать план работ с Ростехнадзором и направить Подрядчику заявку (встречные обязательства Заказчика). У Вас имеет место неисполнение Заказчиком встречных обязанностей по договору. В соответствии с ст. 719 ГК РФ Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328). Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с изложенным и руководствуясь п.п. 1.5; 6.1 договора подряда; ст. 719 ГК РФ Вы (как Подрядчик) вправе при невозможности приступить к работе и выполнить предусмотренный в договоре объем работ по причине нарушения Заказчиком встречных обязательств взыскать с него убытки.

Под убытками в Вашем случае могут рассматриваться фактические затраты Подрядчика ( пункт 2 ст. 719 – как определено условиями договора; п. 6.1 договора подряда - «В случае прекращения работ по причинам, зависящим от Заказчика, Заказчик оплачивает Подрядчику все фактические затраты по выполненным объемам».) Если бы данной оговорки в договоре подряда не было, то Вы вправе поставить вопрос о возмещении убытков, включая упущенную выгоду. Но с учетом п. 6.1 договора подряда совершенно реально претендовать на возмещение с Заказчика фактических затрат, понесенных Подрядчиком в целях надлежащего исполнения условий договора. Фактические затраты у Вас подсчитаны. При данных обстоятельствах рекомендую направить заказным письмом в адрес Заказчика письменную претензию с требованием возместить Подрядчику фактически понесенные затраты со ссылкой на ст. 719 ГК РФ (неисполнение Заказчиком встречных обязательств) и на п.п. 1.5; 6.1 договора подряда, к претензии приложите расчет затрат. При получении отрицательного ответа, либо при его неполучении направьте исковое заявление в арбитражный суд по подсудности (по месту нахождения ответчика), если иное не предусмотрено условиями договора. Рекомендую сначала направить подробную претензию с обоснованием и расчетом в адрес Заказчика для того, чтобы попытаться решить данный вопрос путем переговоров. Ссылки Заказчика на отсутствие персонала неосновательны и не могут быть приняты во внимание, это не относится к форс-мажорным обстоятельствам.