Договор подряда на выполнение строительных / Договор - 86 советов адвокатов и юристов
Да, срок работ увеличивается на 60 дней из-за задержки предоставления площадки заказчиком. Таким образом, подрядчику будет дано 98 + 60 = 158 календарных дней на выполнение работ. Алексей, увеличивается на количество дней задержки предоставления Заказчиком строительной площадки для выполнения СМР. По договору подряда составлен график строительства, в котором указано что на выполнение работ дано 98 календарных дней. В договоре также указано что подрядчик должен начать работы со дня подписания его. Заказчик предоставил площадку для производства работ с задержкой в 60 дней (документально подтверждено). Увеличивается ли срок работ на 98 дней подрядчика от дня предоставления заказчиком площадки для этих работ?
Алексей, увеличивается на количество дней задержки предоставления Заказчиком строительной площадки для выполнения СМР.
СпроситьЧто значит помимо ИП. Как раз ИП вправе заключить договор подряда на выполнение строительных работ. Вопрос: У меня есть ИП, я занимаюсь строительством коттеджей. Заказчик физ. лицо, предлагает мимо ИП заключить договор подряда с ним на строительство коттеджа физ. лицо - физ. лицо. Подскажите, чем это для меня может плохо сказаться? Спасибо заранее всем)))
Что значит помимо ИП. Как раз ИП вправе заключить договор подряда на выполнение строительных работ.
СпроситьДоброе утро.
Аванс минус выполненные работы. Здравствуйте, Евгения. Неустойка считается с суммы долга. Но об этом у вас также должно быть прописано в договоре. От суммы договора считается всё Случайно не в Алупке объект, там договора хитрые и заказчик не порядочный...
надо договор смотреть, чтоб ответить на ваш вопрос. Договор строительного подряда, общая стоимость работ по смете 290000, предоплата по договору 150000, пропущены сроки сдачи объекта и из предоплаченных работы выполнены на сумму 50000. Вопрос: от какой суммы считать неустойку от общей суммы договора за вычетом выполненных работ или от суммы аванса за вычетом выполненных работ?
Здравствуйте, Евгения. Неустойка считается с суммы долга. Но об этом у вас также должно быть прописано в договоре.
СпроситьСлучайно не в Алупке объект, там договора хитрые и заказчик не порядочный...
надо договор смотреть, чтоб ответить на ваш вопрос.
СпроситьРазработка правовой позиции - платная услуга (пункт 3.1.1 Правил сайта). Марина, при указанных в вопросе обстоятельствах, в ответе на претензию сошлитесь на договорные обязательства, которые ненадлежащим образом были исполнены Заказчиком, с предложением дополнительным соглашением продлить сроки выполнения строительно-монтажных работ, и закончить возникший хозяйственный спор по соглашению сторон договора. Был заключен договор строительного подряда. Срок выполнения работ до 30.04.2020 г. и после этого срока работы были прекращены (приостановлены))) без каких либо письменных сообщений от нас (подрядчиков). Работы были прекращены в связи с отсутствием строительной готовности. Заказчик прислал претензию с требованием выплаты неустойки (согласно % указанным в договоре, в случае нарушения сроков. Понятно, что вина подрядчика есть, тем более в договоре прописано о неустойки. Подрядчик согласен выполнить работы. Что лучше отобразить в претензии, чтоб грубо говоря, замять спор?))))
Марина, при указанных в вопросе обстоятельствах, в ответе на претензию сошлитесь на договорные обязательства, которые ненадлежащим образом были исполнены Заказчиком, с предложением дополнительным соглашением продлить сроки выполнения строительно-монтажных работ, и закончить возникший хозяйственный спор по соглашению сторон договора.
СпроситьНормы права:
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 749. Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и выполнении обязанностей заказчика
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия подрядчика[b] договор об оказании заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией). [/b]В этом случае в договоре строительного подряда определяются функции такого инженера (инженерной организации), связанные с последствиями его действий для подрядчика. ТСЖ заключило договор подряда на капитальный ремонт МКД. Может ли ТСЖ заключить договор возмездного оказания услуг по строительному контролю с физическим лицом. Если да, то какие документы подтверждающие его компетентность должен предоставить лицо осуществляющее строительный контроль при заключении договора в ТСЖ.
Нормы права:
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 749. Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и выполнении обязанностей заказчика
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре строительного подряда определяются функции такого инженера (инженерной организации), связанные с последствиями его действий для подрядчика.
СпроситьПодряд не содержит такого понятия как рабочее время, в данном договоре устанавливается срок выполнения работ и размер вознаграждения за выполненную работу.
Делайте выводы, указанное обстоятельство не может повлиять на размер вознаграждения, если договором не предусмотрено иное. Это не трудовой договор, где отработанное время учитывается;
- у вас есть срок, если не выполните - штрафные санкции. Также и будет оплачиваться, как указано в договоре.
Заказчик разве виноват, что кто-то работу выполнял вне рабочее время...
И что? он за это должен отвечать и тариф увеличивать, плату повышать?
Нет, конечно. Если по договору строительного подряда работа выполнялась во внерабочее время, то как будет оплачиваться по завершении?
Подряд не содержит такого понятия как рабочее время, в данном договоре устанавливается срок выполнения работ и размер вознаграждения за выполненную работу.
Делайте выводы, указанное обстоятельство не может повлиять на размер вознаграждения, если договором не предусмотрено иное.
СпроситьЭто не трудовой договор, где отработанное время учитывается;
- у вас есть срок, если не выполните - штрафные санкции.
СпроситьТакже и будет оплачиваться, как указано в договоре.
Заказчик разве виноват, что кто-то работу выполнял вне рабочее время...
И что? он за это должен отвечать и тариф увеличивать, плату повышать?
Нет, конечно.
СпроситьЕсли не указано в договоре и в иной документации, то и применяться он не должен.
Что за договор у Вас?
на каком основании подрядчик требует?
И в какой форме? Добрый день! В рассматриваемом случае Вы как Заказчик вправе применить понижающий коэффициент в зависимости от условий выполнения работ по договору. Заказчик вправе применить понижающий коэффициент в данном случае. Нарушений нет.
Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ (последняя редакция) Договор строительного подряда.
Просто не согласен, в части применения понижающего коэффициента к лимитированным затратам. Подрядчик требует обоснования применения понижающего коэффициента к выполненным работам. В договоре и закупочной информации про понижающий коэффициент не указано. Имеем или имели мы право в данном случае применить такой коэффициент. Закупка в рамках 223 фз.
Если не указано в договоре и в иной документации, то и применяться он не должен.
Что за договор у Вас?
на каком основании подрядчик требует?
И в какой форме?
СпроситьДобрый день! В рассматриваемом случае Вы как Заказчик вправе применить понижающий коэффициент в зависимости от условий выполнения работ по договору.
СпроситьЗаказчик вправе применить понижающий коэффициент в данном случае. Нарушений нет.
Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ (последняя редакция)
СпроситьДоговор строительного подряда.
Просто не согласен, в части применения понижающего коэффициента к лимитированным затратам.
СпроситьЗаказчик вправе применить понижающий коэффициент в данном случае. Нарушений нет.
Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ (последняя редакция)
СпроситьМожете заключить договор строительного подряда. Здравствуйте Иван Алексеевич.
Вам нужно будет составлять договор подряда на строительные работы, выполненные работы принимать по акту. Обычно у таких фирм уже имеются договора, но нужно проверять содержание, что бы в дальнейшем избежать спорных вопросов. Здравствуйте.
Заключить с организацией договор на выполнение таких работ. Выбрать фирму-подрядчика, заключить договор. Хотим от фирмы вызвать людей на строительство коттеджей, что нужно для этого.
Здравствуйте Иван Алексеевич.
Вам нужно будет составлять договор подряда на строительные работы, выполненные работы принимать по акту. Обычно у таких фирм уже имеются договора, но нужно проверять содержание, что бы в дальнейшем избежать спорных вопросов.
СпроситьНадо читать документы судебного дела, возможны оба варианта, исходя из совокупности представленных доказательств, предмета и основания иска. Добрый день! Нужно посмотреть условия договора строительного подряда, в соответствии с которыми может ли привлекать к выполнению работ подрядчик субподрядчиков с согласия заказчика? В любом случае за надлежащее исполнение обязанностей по договору подряда несет подрядчик независимо привлекал он субподрядчиков или нет. Вы вправе настаивать на недопустимости данного доказательства, приобщенного к материалам дела. В судебном заседании по делу ответчик (генеральный подрядчик) сослался на договор подряда с субподрядчиком. Истец по делу (заказчик по договору строительного подряда) указал на то, что с данным договором он не был ознакомлен заблаговременно, а поэтому попросил исключить данный договор из числа доказательств по делу (ч. 4 ст. 65 АПК РФ).
Надо читать документы судебного дела, возможны оба варианта, исходя из совокупности представленных доказательств, предмета и основания иска.
СпроситьДобрый день! Нужно посмотреть условия договора строительного подряда, в соответствии с которыми может ли привлекать к выполнению работ подрядчик субподрядчиков с согласия заказчика? В любом случае за надлежащее исполнение обязанностей по договору подряда несет подрядчик независимо привлекал он субподрядчиков или нет. Вы вправе настаивать на недопустимости данного доказательства, приобщенного к материалам дела.
СпроситьМожет. Но потом сразу подайте в ИФНС документы на дополнение ОКВЭД на строительство. Здравствуйте! Сторонами в договоре строительного подряда являются: заказчик и подрядчик. (ст.740 ГК)
В роли заказчика может выступать любой субъект гражданского права. Им может быть физическое лицо, юридическое лицо, публично-правовое образование в лице его уполномоченного органа.
В качестве подрядчика в договоре строительного подряда могут выступать:
физические и юридические лица, которые обладают необходимыми умениями и навыками для выполнения соответствующих строительных работ. Может ли юр. лицо заключить договор строительного подряда если это не его вид деятельности.
Может. Но потом сразу подайте в ИФНС документы на дополнение ОКВЭД на строительство.
СпроситьЗдравствуйте! Сторонами в договоре строительного подряда являются: заказчик и подрядчик. (ст.740 ГК)
В роли заказчика может выступать любой субъект гражданского права. Им может быть физическое лицо, юридическое лицо, публично-правовое образование в лице его уполномоченного органа.
В качестве подрядчика в договоре строительного подряда могут выступать:
физические и юридические лица, которые обладают необходимыми умениями и навыками для выполнения соответствующих строительных работ.
СпроситьЕсли Вы частное лицо, гражданин, то договоры бытового подряда, товарные накладные, иные платежные документы. Добрый день
Предоставите договор подряда, квитанции, чеки на покупку строительных материалов и т.д. Здравствуйте. Нужны документы подтверждающие расходы на стройматериалы, строительство, выполнение еще каких-либо работ, связанных с этим (товарные чеки, накладные, квитанции, договора подряда ит.д). Конечно не маловажный факт, что все эти документы оформлены на собственника строящегося объекта. Как доказать что деньги пошли на строительство?
Если Вы частное лицо, гражданин, то договоры бытового подряда, товарные накладные, иные платежные документы.
СпроситьДобрый день
Предоставите договор подряда, квитанции, чеки на покупку строительных материалов и т.д.
СпроситьЗдравствуйте. Нужны документы подтверждающие расходы на стройматериалы, строительство, выполнение еще каких-либо работ, связанных с этим (товарные чеки, накладные, квитанции, договора подряда ит.д). Конечно не маловажный факт, что все эти документы оформлены на собственника строящегося объекта.
СпроситьДобрый день! Ответ на Ваш первый вопрос может быть дан только в том случае, если Вами будет конкретизировано, какие подрядные работы Вы выполняете, для каких целей и являетесь ли Вы самозанятым лицом или индивидуальным предпринимателем. Например, бытовой подряд для выполнения услуги по ремонту одежды. В данном случае никакого самостоятельного договора заключать не надо. Сам факт установления правоотношений определяется выдачей Вам квитанции на оказание услуги и Ваши правоотношения с подрядчиком регулируются законом "О защите прав потребителей". Если Вы выполняете строительно-ремонтные работы, то должен заключаться не только договор подряда, но и вестись журнал проведения инструктажей по технике безопасности. Что касается второго вопроса, то факт установления трудовых отношений может быть подтвержден в суде свидетельскими показаниями. Может ли договор подряда заключен в устной форме?
Если нет, то можно ли доказать трудовые отношения посредством показания свидетелей?
Добрый день! Ответ на Ваш первый вопрос может быть дан только в том случае, если Вами будет конкретизировано, какие подрядные работы Вы выполняете, для каких целей и являетесь ли Вы самозанятым лицом или индивидуальным предпринимателем. Например, бытовой подряд для выполнения услуги по ремонту одежды. В данном случае никакого самостоятельного договора заключать не надо. Сам факт установления правоотношений определяется выдачей Вам квитанции на оказание услуги и Ваши правоотношения с подрядчиком регулируются законом "О защите прав потребителей". Если Вы выполняете строительно-ремонтные работы, то должен заключаться не только договор подряда, но и вестись журнал проведения инструктажей по технике безопасности. Что касается второго вопроса, то факт установления трудовых отношений может быть подтвержден в суде свидетельскими показаниями.
СпроситьДобрый день!
Гражданское законодательство предусмотрело следующие разновидности: бытовой; строительный; на выполнение проектных и изыскательских работ; работы для муниципальных и государственных нужд. Бытовой подряд.
В Вашем случае, не может быть заключён такой договор. Только договор ГПХ на определённый срок. Иначе договор должен быть признан трудовым. Могут ли оформляться договора подряда с материально ответственными лицами (бухгалтером и кассиром)?
Добрый день!
Гражданское законодательство предусмотрело следующие разновидности: бытовой; строительный; на выполнение проектных и изыскательских работ; работы для муниципальных и государственных нужд. Бытовой подряд.
В Вашем случае, не может быть заключён такой договор. Только договор ГПХ на определённый срок. Иначе договор должен быть признан трудовым.
СпроситьКонечно, такой договор можно составить и заключить. Главное - грамотно его составить, указать все необходимые положения, правильный порядок контроля выполнения работ и оплаты за неё, устранения недостатков и т.д.
Словом, при договоре между физ. лицами есть и свои риски. Законом не запрещено. Можно ли заключить договор подряда на строительные работы с физ лицом на сумму, свыше 100 тыс рублей.
Конечно, такой договор можно составить и заключить. Главное - грамотно его составить, указать все необходимые положения, правильный порядок контроля выполнения работ и оплаты за неё, устранения недостатков и т.д.
Словом, при договоре между физ. лицами есть и свои риски.
СпроситьСейчас наличие членства в строительном СРО требуется, если договор на выполнение работ заключается напрямую с застройщиком, тех.заказчиком или региональным оператором, для заключения договора строительного подряда с генподрядчиком не требуется членство в СРО. Есть Заказчик, есть Участник закупки на выполнение работ. Заказчик в тех. задании написал, что объект не относится к ОИАЭ, не относится к объектам капитального строительства. (демонтажные работы). Мы СРО не предоставили, Заказчик требует. Спасибо за консультацию. Я написала ответ на запрос Заказчика и нас пропустили на рассмотрение следующего этапа аукционной документации. Класс! Объект выполнения работ не относится к объектам ОИАЭ. Цена закупки до 3 млн. руб. Нужно ли СРО? Спасибо.
Сейчас наличие членства в строительном СРО требуется, если договор на выполнение работ заключается напрямую с застройщиком, тех.заказчиком или региональным оператором, для заключения договора строительного подряда с генподрядчиком не требуется членство в СРО.
СпроситьЕсть Заказчик, есть Участник закупки на выполнение работ. Заказчик в тех. задании написал, что объект не относится к ОИАЭ, не относится к объектам капитального строительства. (демонтажные работы). Мы СРО не предоставили, Заказчик требует.
СпроситьЕсли не относится к обьектам капитального строительства членство в СРО не требуется согласно п. 1 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, при условии, что такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо является членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, если иное не установлено настоящим Кодексом.
СпроситьМы заключили договор на ремонтные работы со сроком окончания 11 февраля 2019. На данный момент мы недовольны качеством работ - выполняются работы не теми материалами, которые прописаны в договоре, нет прописанных систематических отчётов и работа ведётся крайне медленно - за 25 дней бригада на объекте не появилась ни разу (при этом какой-то объём выполнен). Была направлена претензия, срок которой истёк и которая не была выполнена. Проблема наша в том, что у нас на руках нет никаких платёжных документов, всё переводы осуществлялись на карты. Как теперь быть? Мы хотели бы расторгнуть договор и вернуть деньги, столько, сколько возможно. Спасибо за ответ.
Добрый вечер.
Не совсем понятно, каким образом часть работ выполнена, если рабочие на объекте не появлялись?
Если претензия проигнорирована, то расторгать договор и взыскивать денежные средства необходимо в судебном порядке. При условии, что оплата денежных средств на карту предусмотрена условиями договора, то проблем не возникнет. Если же нет, то будет сложнее, придется ставить вопрос о неосновательном обогащении.
В любом случае, для более детального ответа необходимо изучить договор и содержание претензии.
СпроситьДобрый вечер.
Не совсем понятно, каким образом часть работ выполнена, если рабочие на объекте не появлялись?
Если претензия проигнорирована, то расторгать договор и взыскивать денежные средства необходимо в судебном порядке. При условии, что оплата денежных средств на карту предусмотрена условиями договора, то проблем не возникнет. Если же нет, то будет сложнее, придется ставить вопрос о неосновательном обогащении.
В любом случае, для более детального ответа необходимо изучить договор и содержание претензии.
СпроситьЭто можно сделать на основании ст 28-30 Закона рф о защите прав потребителей и ст 450-452 Гк рф и взыскать убытки ст 15 гк рф.
СпроситьЗдравствуйте. В Вашем случае необходимо обращаться в суд и взыскивать денежные средства по договору подряда.
В качестве подтверждения оплаты Вы можете взять заверенные банком выписки по счету, с которого переводили денежные средства. Суд примет данное доказательство.
СпроситьУ Вас есть такое право.
ГК РФ Статья 748. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора строительного подряда, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.
3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора строительного подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на заказчика законом.
Если деньги перечислялись сотрудникам компании, уполномоченным лицам, то в качестве доказательства оплаты Вы можете представить доказательства банковских переводов.
Обратитесь к юристу за грамотной работой в суде.
СпроситьЗдравствуйте.
[quote]По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.[/quote]
Вы какие условия согласовали в договоре? В договоре нет ни слова о предъявлении права собственности на участок, но затянувший сроки подрядчик ищет повод для неоплаты неустойки. В ГК не нашел такого требования или плохо искал? Обязан ли заказчик предъявлять подрядчику правоустанавливающие документы на земельный участок при заключении договора строительного подряда на строительство жилого дома? Если да, то по какому закону?
Здравствуйте.
По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Вы какие условия согласовали в договоре?
СпроситьВ договоре нет ни слова о предъявлении права собственности на участок, но затянувший сроки подрядчик ищет повод для неоплаты неустойки. В ГК не нашел такого требования или плохо искал?
СпроситьПусть ищет что хочет, если он затянул сроки выполнения работ то нужно сначала предъявить претензию на взыскание неустойки и возможно возврата уплаченных ему денег, нужно смотреть договор, он в наличии?
СпроситьВо-первых, неустойка за нарушение срока выполнения работ регулируется не статьей 5, а статьей 28 Закона о защите прав потребителя. Во-вторых, если Ваши отношения подпадают под категорию потребительских отношений (например "физическое лицо - коммерческая организация" или "физическое лицо - индивидуальный предприниматель"), тогда Вы вправе оперировать положениями указанного закона. Если же нет - только нормами Гражданского кодекса РФ и собственно договора подряда. Такие дела. Нет, ст. 5 укзанного Вами закона к вопросу не относится.
Для ответа на Ваш вопрос надо уточнить, для себя лично или в порядке предпринимательской деятельности Вы выступали в роли заказчика работ. Расторгаю договор строительного подряда (нарушение срока исполнения работ подрядчиком). Правильно ли рассчитать неустойку исходя из статьи 5 Закона "О защите прав потребителя"?
Во-первых, неустойка за нарушение срока выполнения работ регулируется не статьей 5, а статьей 28 Закона о защите прав потребителя. Во-вторых, если Ваши отношения подпадают под категорию потребительских отношений (например "физическое лицо - коммерческая организация" или "физическое лицо - индивидуальный предприниматель"), тогда Вы вправе оперировать положениями указанного закона. Если же нет - только нормами Гражданского кодекса РФ и собственно договора подряда. Такие дела.
СпроситьНет, ст. 5 укзанного Вами закона к вопросу не относится.
Для ответа на Ваш вопрос надо уточнить, для себя лично или в порядке предпринимательской деятельности Вы выступали в роли заказчика работ.
СпроситьМожно настаивать, к договору смета на выполнение работ приложена? На каком основании подрядчик указывает работы которые не выполнял? Заключен договор строительного подряда на ижс на определенную сумму, указана стоимость 1 кв. м.сроки оплаты. Строительсво завершается, подрядччик дает на подпись 2 кс\ акт выполненых работ\где указаны работы которые не были сделаны. Можно ли настаивать на уменьшение стоимости договора юридически.
Можно настаивать, к договору смета на выполнение работ приложена? На каком основании подрядчик указывает работы которые не выполнял?
СпроситьЗдравствуйте!
Статья 702. Договор подряда
1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой договор должен быть составлен между российским работодателем и иностранным лицом, которому российская компания будет поставлять рабочих-строителей?
Здравствуйте!
Статья 702. Договор подряда
1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
СпроситьЗдравствуйте.
[quote]1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.[/quote] Есть и последствия не заключения письменной сделки. Между истцом и ответчиком не заключался письменный договор подряда, работы выполнены и подписан акт их приемки, однако работы не плачены. С каким иском и доводами идти в суд?
Здравствуйте.
1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.Есть и последствия не заключения письменной сделки.Спросить2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
Здравствуйте, Ника согласно ч. 2 ст. 763 ГК РФ:"[quote]По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату."[/quote] Подлежат ли оплате работы, выполненные для государственных (муниципальных) нужд по договору строительного подряда, если государственный (муниципальный) контракт заключен был без проведения торгов в нарушение законодательства?
Спасибо!
Здравствуйте, Ника согласно ч. 2 ст. 763 ГК РФ:"
По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату."Спросить
Размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) у данного контрагента по нулям.
Как я понимаю ваш тендер относится к 44 ФЗ и соответственно у вашего контрагента должен быть допуск на выполнение работ конкурентным способом. Добрый, прошу совета, кто сталкивался. Проектный институт, ожидается проведение тендера на выполнение ПИР, потенциальный контрагент предоставляет выписку из реестра членов СРО, где указывается, что выполнять работы конкурентным способом не имеет права, п 4 выписки, но в остальном все ОК, работы может выполнять в отношении объектов кап строя. Имеет ли право организация привлечь на тендер, к 223 фз не относится.
Размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) у данного контрагента по нулям.
Как я понимаю ваш тендер относится к 44 ФЗ и соответственно у вашего контрагента должен быть допуск на выполнение работ конкурентным способом.
СпроситьЕвгений, действующим законодательством не запрещено выполнение работ по договору подряда физическим лицом. Сторонами договора подряда могут быть как граждане, так и юридические лица. Для отдельных видов договоров подряда к сторонам предъявляются дополнительные требования. Так, в договоре бытового подряда заказчиком может выступать исключительно гражданин, в договоре строительного подряда на стороне подрядчика — лицо, имеющее лицензию на занятие такого рода деятельностью. Будет ли являться законной деятельность в рамках Договора подряда или оказания услуг между исполнителем - физ. лицом и заказчиком - юр. лицом? Нужна ли в данном случае исполнителю форма собственности как ИП?
Евгений, действующим законодательством не запрещено выполнение работ по договору подряда физическим лицом. Сторонами договора подряда могут быть как граждане, так и юридические лица. Для отдельных видов договоров подряда к сторонам предъявляются дополнительные требования. Так, в договоре бытового подряда заказчиком может выступать исключительно гражданин, в договоре строительного подряда на стороне подрядчика — лицо, имеющее лицензию на занятие такого рода деятельностью.
СпроситьДоговор подряда - это договор гражданско-правового характера, в отличие от трудового. Никаких социальных гарантий он не предоставляет, смысл - выполнить определённую работу за определённый промежуток времени. Добрый день, Светлана!
Например по Вашему заказу подрядчик обязуется построить дом и т.п.
Статья 702 ГК РФ раскрывает понятие договора подряда
[quote]1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.[/quote] Добрый день! Что такое договор подряда?
Договор подряда - это договор гражданско-правового характера, в отличие от трудового. Никаких социальных гарантий он не предоставляет, смысл - выполнить определённую работу за определённый промежуток времени.
СпроситьДобрый день, Светлана!
Например по Вашему заказу подрядчик обязуется построить дом и т.п.
Статья 702 ГК РФ раскрывает понятие договора подряда
1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.Спросить2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
Читайте также:
- Договор подряда на выполнение услуг
- Договор на строительный подряд с физическим лицом
- Договор на выполнение ремонтно строительных работ
- Договор подряда на выполнение ремонтных работ
- Договоры подряда на выполнение кадастровых работ
- Договор подряда на выполнение ремонтных работ квартиры
- Договор подряда на выполнение проектных работ