Москва, 04.08.2017, 01:27

Хаос и несправедливость - Как бороться с нарушением прав Подрядчика при исполнении государственного контракта по 44-фз

Вопрос №12957384 из г. Москва
опубликован 04.08.2017, 01:27
Примерно такая картина что делать? При исполнении государственного контракта по 44-фз Подрядчик, согласно контракта п. 2.1.2 и с ст. 716 ГК РФ, от Заказчика потребовал передать ему нужную, регламентированной законом, информацию для дальнейшего выполнении данного контракта и до передачи ему нужных документов официально приостановил работы по контракту. Пока Подрядчик несколько месяцев «надеждой» ожидал передачи нужных ему документов, Заказчик сделал «Ход Конём» - тайком от Подрядчика обратился в Арбитражный суд М/О с иском, о расторжении контракта и потребовал в штрафовать Подрядчика, (который фактически за свой счет выполнял все работы по контракту), одновременно, Заказчик скрывав от суда факт официального приостановление работ по контракту и текущих на Заказчика штрафов исходящего из смысла переданного ему официального документа «о приостановлении работ». Неразбиравшийся в деталях, арбитражный суд принимает по данному иску нужное для Гос. Заказчика «решение» полностью удовлетворив требование Заказчика. Случайно узнавший о уже вынесенном решение суда Подрядчик, пытается законным способом противостоять к намеренно созданной для него ситуации (комплекс образовавшихся административных барьеров и временных констант) со стороны чиновников и суда. Однако, в связи с тем, что «Ответчик-Подрядчик» работы выполнил за счет привлеченных инвестиции и заемных средств - «Законные процедуры» попросту уничтожают его экономику, вместе с тем его самого, принуждая его к банкротству, а свои «кровные» - из-за подобного произвола «подарить» неблагодарным чиновникам ведущим таким образом госзаказ.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется

Здравствуйте!

Сложившуюся ситуация возмодно исправить только одним способом - оспаривать решение суда.

Не сиключено, что это придется делать не только в апелляции, но дойти и ВС РФ. Такие случаи имелись.

Но, Сами понимаете, что бы сказать что то более конкретное, необходимо погрузиться в проблему, как минимум, изучить материалы дела.

04.08.2017, 11:29
Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 6 минут

Здравствуйте! Подавайте встречное исковое заявление (можно и для вида) о взыскании неустойки за невыполнение условий государственного контракта. Вина их - поскольку качественное выполнение государственного контракта обусловлено предоставлением документации.

04.08.2017, 01:33
Оценка автора вопроса:
Наконец-то все понятно, благодарю!
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Юристы ОнЛайн: 67 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 367 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 47 147 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9 2 608 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9 2 207 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 835 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 151 782 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9 36 132 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 417 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9 558 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7 44 478 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 335 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9 49 253 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9 3 377 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.9 12 187 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5 1 610 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
5 3 254 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5 435 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8 1 573 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5 9 927 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Самара
Петрова Н.Е.
5 7 531 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.9 1 766 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5 104 отзывa
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5 890 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7 13 692 отзывa
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских