Возможно ли избежать неустойки по договору подряда при нарушении сроков не по вине Подрядчика?

Вопрос №18033561 из г. Москва
опубликован 02.12.2020, 15:19

Есть ли возможность не платить неустойку законным способом по договору подряда на выполнение проектных работ если формально сроки нарушены, но не по вине Подрядчика? Иными словами Подрядчик должен был разработать документацию и согласовать ее с надзорным органом, но в связи с причиной долгого согласования с Заказчиком технического решения и в связи с тем, что согласование от надзорного органа поступило в сроки, превышающие сроки договора, имеет ли право Заказчик взыскать данную неустойку и удовлетворит ли такой иск суд?

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Степанов Вадим Игоревич

Адвокат Москва, стаж 16 лет

4.8 22184 отзыва

Если Вы докажете, что приняли все меры для надлежащего исполнения обязательств, то во взыскании неустойки может быть отказано.

Надо знать, с чем вообще связан срыв сроков.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, содержащимся в пункте 59 Постановления от 22.11.2016 г. № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении», если иное не установлено законом, в случае, когда должник не может исполнить своего обязательства до того, как кредитор совершит действия, предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором, либо вытекающие из обычаев или существа обязательства, применению подлежат положения статей 405, 406 ГК РФ. Правила статьи 328 ГК РФ в таком случае применению не подлежат.

С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

02.12.2020, 15:54

То что нужно. Спасибо!

Задать вопрос юристу

2 юриста дали 2 ответа на вопрос

Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 18 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ред от 10.06.2026)

Статья 328. Встречное исполнение обязательства

Соколов Дмитрий Геннадиевич PRO

Юрист из города Москва, стаж 20 лет

4.7 44588 отзывов

Илья, неустойка - это мера ответственности. Ответчику (Подрядчику) надо доказывать в суде отсутствие оснований для несения таковой ответственности, в том числе и с учетом указанного Вами. Выстраивание позиции в суде возможно юристом на платной основе.

02.12.2020, 15:37

Спасибо, все понятно!

Спросить юриста