Отказ субподрядчика от работ из-за несоответствия опорных столбов требованиям безопасности

Вопрос №24763510 из г. Анадырь
опубликован 29.09.2025, 11:47

Question

Здравствуйте! Взял договор субподряда на демонтаж старого забора и монтаж нового на старые опорные столбы. Получил аванс на демонтаж. Работы начаты, частично демонтировали старые секции забора, но оказалось что старые опорные столбы шатаются частично (не все), до этого я писал подрядчику увеличить стоимость работ, чтобы укрепить фундамент либо снять с меня гарантийные обязательства по установленному забору в будущем. Имеется дефектная ведомость, 60 столбов нужно укрепить из 69, был отказ, но так как это детский сад я отказывался что либо делать. Подрядчик настаивает чтобы я продолжал работы вопреки безопасности (дети), и давит на то что снимет с меня гарантийные обязательства и договор субподряда заключен на демонтаж и монтаж.
Прав ли я в данной ситуации, что временно прекратил работы до выяснений и разбирательств между мной, подрядчиком и заказчиком? Это же детское учреждение-не дай бог что случится

Филюк Владимир Павлович · Accepted Answer

Вы поступили правильно, потому что в случае причинения вреда здоровью детям уголовное дело будет возбуждено только против вас одного и осуждены к реальному лишению свободы будете вы один. 
        Вы в соответствии с ГК РФ и договором вправе направить претензию второй стороне договора и обратиться в иском в арбитражный суд, если Вы - ИП или ООО и вторая сторона договора - юрлицо либо в районный суд, если вы заключили договор как физическое лицо.

Алекс И.И. · Answer

Здравствуйте. В вашей ситуации, когда вы приступили к демонтажу и обнаружили, что старые опорные столбы частично шатаются, что создает угрозу безопасности (особенно в детском учреждении), ваши действия по приостановке работ являются обоснованными. **Правовая оценка ситуации:** 1. **Обязанность обеспечить безопасность.** Как подрядчик, вы обязаны выполнять работы безопасно (ст. 751 ГК РФ). Если дальнейшие работы могут причинить вред здоровью детей или другим лицам, вы вправе приостановить работы до устранения опасности. 2. **Недостатки, не учтенные в договоре.** Выявленная проблема (шаткие столбы) не была предусмотрена договором. Вы уведомили подрядчика о необходимости дополнительных работ (укрепление фундамента). Согласно ст. 743 ГК РФ, вы обязаны сообщить о таких обстоятельствах, а заказчик (подрядчик) – принять решение. Если он отказывается от изменения условий, вы вправе приостановить работы. 3. **Отказ от гарантийных обязательств.** Предложение снять с вас гарантию не освобождает подрядчика от ответственности за безопасность. Если вы продолжите работы на шатких столбах, вы рискуете не только своей ответственностью, но и безопасностью детей. 4. **Давление подрядчика.** Требование работать вопреки безопасности незаконно. Вы вправе требовать письменного подтверждения от подрядчика и заказчика о снятии ответственности, но даже это не снимет вашу обязанность соблюдать строительные нормы (СНиП, ГОСТ). **Рекомендуемые действия:** - Зафиксируйте отказ подрядчика от пересмотра условий письменно (акт о скрытых дефектах с фото и приостановкой работ). - Уведомите заказчика (детский сад) о выявленных дефектах и приостановке работ из-за угрозы безопасности. - Требуйте составления акта осмотра совместно с подрядчиком и заказчиком для фиксации состояния столбов. - Если подрядчик настаивает на продолжении работ, вы можете расторгнуть договор в одностороннем порядке из-за существенного изменения обстоятельств (ст. 451 ГК РФ) или из-за нарушения подрядчиком требований безопасности (ст. 716 ГК РФ). **Краткое резюме:** Вы правы, временно приостановив работы. Продолжение работ на шатких столбах без укрепления создает риск обрушения, что особенно опасно в детском учреждении. Подрядчик не вправе требовать от вас работы при таких условиях. Рекомендуется урегулировать вопрос через составление акта и, при необходимости, обратиться к юристу для защиты своих интересов. Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.

Туманов Игорь Сергеевич · Answer

Вы правы, и не идите на компромиссы, которые нарушают правила безопасности.

Логак Борис Моисеевич · Answer

Обратитесь в Региональный государственный строительный надзор в Чукотском автономном округе за заключением

Працко Виталий Александрович · Answer

нарушают правила безопасности.

Отказ субподрядчика от работ из-за несоответствия опорных столбов требованиям безопасности

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.03.2026)

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)

Похожие вопросы

Вследствие чего требуются дополнительные работы по укреплению опорных столбов (увеличение сметы).

Как решить спор с клиентом, требующим замены опорных столбов за свой счет?

Ответственность за восстановление покосившихся опорных столбов газовой трубы по краю участка - кто должен решать проблему?

Соседи подали в суд, обвиняя нас в умышленной порче забора из-за опорных столбов изношенных бревен без пропитки и изоляции

Возможно ли подать иск в суд на основании несанкционированного въезда грузового автотранспорта на строительную

Использование дорожных опорных столбов для освещения внутри дворовой территории - правомерность и необходимость.

Зять подал в суд на соседа за украденный опорный столб, но дело было отклонено.

Работы начаты, частично демонтировали старые секции забора, но оказалось что старые опорные столбы шатаются частично (не все)

Необходимость убрать опорный столб - как решить проблему провисания пола?

Как освободить частный участок от опорного столба и ЛЭП-0,4 КВТ - вопросы законности и финансового бремени

Как узнать владельца опорного столба ЛЭП и разобраться в стоимости его подключения?

Скажите, пожалуйста, на каком расстоянии от моего участка может быть расположена подстанция и опорный столб с проводами!

Что делать, если вы владеете землей, на которой проходит высоковольтная линия над полисадником и есть опорный столб внутри?

Как перенести опорный столб 0,4 кВт, мешающий строительству дома на участке в охранной зоне лЭП?

Вопрос такой. С чьей стороны должны быть установлены опорные столбы и лаги забора между участками ИЖС, в городе?

Приобрел участок в РТ с опорным столбом 6 кв есть ограничение в кадастровом паспорте. РИС разве сами не должны перенести опору!

Влияние временной ЛЕП на продажу и владение частным домом - правомерность установки опорного столба и пути обжалования

Опорный столб, который он ставил самостоятельно расположен на расстоянии 0,3 метра от моего забора,

Как перенести опорный столб электричества на общем дворе - советы от эксперта

Нарушение границ участка - что делать, если сосед установил опорный столб навеса на вашей территории?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59