Задано вопросов 7, из них VIP - 0
Якутск, 28.06.2024, 17:56

Как защититься от иска заказчика за несоблюдение сроков в договоре подряда?

Вопрос №23991447 из г. Якутск
опубликован 28.06.2024, 17:56
Здравствуйте! Заказчик подал в суд на подрядчика за то,что тот не уложился в срок (4 месяца) в договоре точнее подписан 31.07.23 по 01.12.23,но с самого начала в устной форме обговарили на 6 месяце т.к 154 кв (м). Подрядчик уроженец Таджикистана не имеет опыта введения договорных отношений Истец воспользовался его безграмотностью. Сроки по договору подряда были продлены в связи переделкой потолка (шпатлевка, грунтовка, перекраска 3 раза, электрика 4 раза) по причине отказа не соответствия внешнего вида по мнению Истца. Устранение и переделка на новое изготовление обговорено устно дополнений к договору ни одна из сторон не сделана. (последняя оплата Истца 29.12.23) В договоре подряда так же не обговорены форс - мажорные обстоятельства в случае сроки ремонта при несогласование выполненных работ отодвигаются и переноситься. Далее ответчик не уклонялся от исправления и дальнейших работ а наоборот звонил и писал Истцу, но со стороны Истца было игнорирование и молчание. Акты о проделанных работ за каждый вид услуг не прописывался. Истец ничего кроме расчета по процентам не предоставил. Подскажите пожалуйста как защититься подрядчику? Какие аргументы? Такое впечатление что Истец изначально и готовил подлог ему, в дальнейшем истребовании денежной суммы по договору подряда.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется

все может быть, защититься можно только предоставив суду подробную версию происходящего в своей трактовке, приложив все необходимые доказательства, переписку в том числе. Тот факт, что Истец уклонялся сам от своевременного устранения недостатков, суд тоже примет во внимание. То, что ответчик неграмотен, даже не упоминайте в суде, если он осуществляет предпринимательскую деятельность, должен осваивать и азы оформления договорных отношений. Также, по поводу того, что истца не устраивает качество работы, смотрите договора, если там не конкретики, то качество должно быть стандартным и тут вам в помощь будут эксперты.

28.06.2024, 18:04
Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 7 минут

Нужно иск и все остальные документы анализировать, чтобы ответить на ваши вопросы. Обратитесь к любому юристу на сайте в личные обращения.

С уважением.

28.06.2024, 18:04

Юристы ОнЛайн: 58 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 868 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5 2 675 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8 108 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 629 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5 47 548 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6 2 094 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5 3 879 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5 77 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 535 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9 6 613 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 302 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 837 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9 4 014 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4 5 070 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 29 033 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5 618 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9 1 059 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 430 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9 49 342 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5 5 188 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5 31 917 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5 2 930 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5 8 946 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5 31 138 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских