Ответственность за ошибки в технической документации, предоставленной заказчиком, и соответствующее законодательство
опубликован 03.09.2023, 12:56
В договоре должно быть прописано о том что работы должны идти строго в соответствии с теми техническими указаниями и документами, которые обязан передать заказчик.
Согласно ст. 719 ГК РФ Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. Удачи
5 юристов дали 5 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 1 минуту
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)
Нет, не Заказчик
Данный вопрос регулируется ст 716 ГК РФ
Здравствуйте Алексей
Разумеется несет ответственность за ошибки в документации, тот кто её подготовил.
Пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной (часть 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации.). Из системного толкования положений статей 702, 711, 720, 740, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику, по результатам которой составляется акт о приемке выполненных работ с указанием их видов и стоимости. В силу части 1 статьи 721 Гражданского кодекса РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Согласно части 4 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик, обнаруживший после приёмки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. По смыслу положений статей 711, 721, 760 Гражданского кодекса Российской Федерации оплате подлежат качественно выполненные работы, результат работ должен иметь потребительскую ценность для заказчика. Так что процентов на восемьдесят Подрядчик будет вынужден за свой счёт исправлять сделанный им и переданный Заказчику готовый результат работ.
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 462 Поиск Регистрация
Юридические услуги в Новосибирск
Похожие вопросы
Вопрос - Возможно ли отказаться от заключения контракта по 44-ФЗ, если предлагается товар
Ответственность собственника нежилого помещения при несоответствии использования технической документации
Возможно ли отказаться от контракта по 44-ФЗ в случае, когда поставляемый товар не соответствует технической документации
Приостановление кадастрового учета из-за технической ошибки - ответственность БТИ-инженера или кадастровой палаты?
Вопрос о существенности технической ошибки в протоколе обвинения при аварийном пьяном вождении.
Исправление технической ошибки в должности руководителя в договоре - насколько существенна ошибка?
Является ли отсутствие указания конкретной суммы для взыскания алиментов технической ошибкой?
Риски и возможности приобретения квартиры без технической документации - отсутствие технического паспорта и кадастрового
Возможность указания определенного изготовителя и ТУ в закупочной документации заказчиком по 223 ФЗ и основания для этого
Необходимость перерасчета суммы земельного налога из-за технической ошибки в кадастровом паспорте
Требование предоставить технический план при исправлении технической ошибки в свидетельстве на собственность - правомерно?
Необходимость постановки оттиска печати в Акте приемки-передачи технической документации по законодательству РФ
Подача заявления на устранение технической ошибки в апелляционной жалобе для предотвращения отклонения документов
Отказ управляющей компании взять на управление многоквартирный дом без технической документации - аргументы и законодательство
Как правильно поступить в случае выявления ошибок в исполнительной технической документации и протоколах электроизмерений?
Как регулируются отношения между заказчиком и поставщиком по качеству товара и технической документации в соответствии
Как добиться передачи технической документации на многоквартирный дом от управляющей компании?
Организация выполнела работы по технической инвентаризации объектов недвижимости в рамках заключенного договора
ООО *** обращается в Арбитражный суд для получения технической документации и прекращения незаконных действий предыдущей
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут