Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Михаил

Задано вопросов 8, из них VIP - 0

Пермь, 06.03.2025, 13:08

Оплата допработ в рамках 44-ФЗ

Вопрос №24496128 из г. Пермь
опубликован 06.03.2025, 13:08

Договор строительного подряда с госзаказчиком в рамках 44-ФЗ. Срок по договору вышел, допсогласение на продление не заключено, будут предъявлены пени. Но работы производятся, в рамках которых выявлены дополнительные работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией, на требование оплатить допработы в текущем уровне цен, заказчик настаивает на оплате данных работ по расценкам, действующим на момент заключения контракта. Правомерен ли его ответ?

Читать ответы (11)

Лучший ответ

Рекомендуется

Олег

Юрист Москва

5.0 1 отзыв

Да в полне, если не было в контракте дополнительных соглашений на эту тему.

06.03.2025, 13:09

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 6 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 3 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)

Статья 743. Техническая документация и смета

Тертичная Евгения Сергеевна

Юрист из города Таганрог, стаж 13 лет

4.9 307 отзывов

Здравствуйте! Вы должны были заключить доп. соглашение об утверждении новой сметы с увеличением цены контракта. Вам заказчик не оплатит сумму превышающую цену контракта без допника.

06.03.2025, 13:12

Спросить юриста

Михаил

Автор вопроса

0 отзывов

с учетом допработ сумма по работам не будет превышать сумму Контракта

06.03.2025, 13:14

Спросить юриста

Тертичная Евгения Сергеевна

Юрист из города Таганрог, стаж 13 лет

4.9 307 отзывов

Если у вас возникли доп работы в процессе выполнения контракта, то вы имеете право настаивать на применении цен на дату составления акта. Отталкивайтесь от акта составления доп. работ и проводите переписку по этому поводу с заказчиком.

06.03.2025, 13:37

Спросить юриста

Михаил

Автор вопроса

0 отзывов

я так же считаю, и я ссылался на п. 10.1 приложения 2 Приказа Минстроя РФ от 23.12.2019 N 841/ПР, но заказчик упертый. Чем еще мотивировать требование?

06.03.2025, 13:53

Спросить юриста

Тертичная Евгения Сергеевна

Юрист из города Таганрог, стаж 13 лет

4.9 307 отзывов

Ставьте акцент на то что, существенные условия контракта не меняются (цена контракта остается прежней). Посмотрите ст 743 ГКРФ, Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 8 октября 2021 г. N 43528-СМ/09, а также информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда"

06.03.2025, 15:22

Спросить юриста

Тертичная Евгения Сергеевна

Юрист из города Таганрог, стаж 13 лет

4.9 307 отзывов

Работы вы ведь будите закрывать по КС2 и КС3, которые должны строго соответствовать смете утвержденной сторонами. Взыскать стоимость доп. работ можно только через суд.

06.03.2025, 13:15

Спросить юриста